Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2011 № 216

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от 30 марта 2011 года                              N 216

   Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников

    жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным

   специализированным потребительским кооперативом либо выбранной

    собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей

     организацией подрядных организаций для выполнения работ по

    капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием

   средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом

         от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия

          реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

    
         
      (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области
      

    
  

             от 19.12.2011 г. N 1053;

  

           от 27.05.2013 г. N 335; от 12.02.2016 № 52; 

  

    
                              
      
        от 25.10.2016 № 719
      
      ))                       
      

    
  

     В соответствии с частью 8  статьи 20 Федерального закона от  21

июля  2007  года  N   185-ФЗ  "О  Фонде  содействия   реформированию

жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Нижегородской области

постановляет:

     1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  привлечения   товариществом

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или

иным специализированным потребительским кооперативом либо  выбранной

собственниками   помещений   в  многоквартирном   доме   управляющей

организацией   подрядных  организаций   для   выполнения  работ   по

капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств,

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007

года    N    185-ФЗ     "О    Фонде    содействия     реформированию

жилищно-коммунального хозяйства".

     2. Главам муниципальных  образований Нижегородской области  при

проведении на  территории муниципальных  образований мероприятий  по

привлечению    товариществом    собственников    жилья,    жилищным,

жилищно-строительным   кооперативом  или   иным   специализированным

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений

в   многоквартирном   доме   управляющей   организацией    подрядных

организаций   для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту

многоквартирного дома  с использованием  средств, предоставляемых  в

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ  "О

Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства"

руководствоваться настоящим постановлением.

         
    3. Рекомендовать главам муниципальных образований Нижегородской

  

    области,  участвующих  в  утвержденной  Правительством Нижегородской

  

    области региональной программе капитального ремонта общего имущества

  

    в  многоквартирных  домах, расположенных на территории Нижегородской

  

    области:   (В  редакции  Постановления  Правительства  Нижегородской

  

    области от 12.02.2016 № 52)

  

     3.1. Довести настоящее  постановление  до сведения  товариществ

собственников жилья,  жилищных, жилищно-строительных кооперативов  и

иных специализированных потребительских кооперативов либо  выбранных

собственниками  помещений   в   многоквартирных  домах   управляющих

организаций.

     3.2. Оказывать  содействие товариществам  собственников  жилья,

жилищным,     жилищно-строительным      кооперативам     и      иным

специализированным  потребительским   кооперативам  либо   выбранной

собственниками   помещений   в  многоквартирном   доме   управляющей

организации в отборе подрядных  организаций для выполнения работ  по

капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств,

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007

года    N    185-ФЗ     "О    Фонде    содействия     реформированию

жилищно-коммунального хозяйства".

     4. Признать утратившим силу:

     - постановление Правительства Нижегородской области от 9 января

2008 года  N  2  "Об утверждении  Положения  о  порядке  привлечения

товариществом  собственников жилья,  жилищным,  жилищно-строительным

кооперативом и иным специализированным потребительским  кооперативом

либо  выбранной  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме

управляющей организацией подрядных организаций для выполнения  работ

по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома  с  использованием

средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от  21

июля  2007  года  N   185-ФЗ  "О  Фонде  содействия   реформированию

жилищно-коммунального хозяйства";

     - постановление Правительства Нижегородской области от 14  июля

2009  года  N  485  "О внесении  изменений  в  Положение  о  порядке

привлечения    товариществом    собственников    жилья,    жилищным,

жилищно-строительным   кооперативом   и   иным    специализированным

потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений

в   многоквартирном   доме   управляющей   организацией    подрядных

организаций   для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту

многоквартирного дома  с использованием  средств, предоставляемых  в

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ  "О

фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",

утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 9

января 2008 года N 2";

     - пункт 4 постановления Правительства Нижегородской области  от

21  октября  2009 года  N  747  "О  внесении изменений  в  некоторые

постановления Правительства Нижегородской области".

     5. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его

официального опубликования.

     6. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить

на заместителя  Губернатора, заместителя Председателя  Правительства

Нижегородской   области   А.А.Байера.   (В   редакции  Постановления

    
      Правительства Нижегородской области от 12.02.2016 № 52)
    
  

     Губернатор                                          В.П. Шанцев

                                                           УТВЕРЖДЕН

                                        постановлением Правительства

                                               Нижегородской области

                                         от 30 марта 2011 года N 216

                              ПОРЯДОК

      привлечения товариществом собственников жилья, жилищным,

   жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным

     потребительским кооперативом либо выбранной собственниками

     помещений в многоквартирном доме управляющей организацией

     подрядных организаций для выполнения работ по капитальному

      ремонту многоквартирного дома с использованием средств,

        предоставляемых в соответствии с Федеральным законом

         от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия

          реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

                         (далее - Порядок)

    
         
      (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области
      

    
  

             от 19.12.2011 г. N 1053;

  

                          от 27.05.2013 г. N 335)
  

                     Раздел I. Общие положения

     1. Настоящий  Порядок разработан  в  целях обеспечения  единого

подхода при привлечении  подрядных организаций для выполнения  работ

по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов  с  использованием

средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от  21

июля  2007  года  N   185-ФЗ  "О  Фонде  содействия   реформированию

    жилищно-коммунального  хозяйства"  (далее  -  привлечение  подрядных
  

организаций), и подготовке договоров подряда на выполнение работ  по

капитальному   ремонту   многоквартирных   домов,   заключаемых    с

победителями конкурсов по привлечению подрядных организаций.

     2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в

соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются

на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной

конкуренции между подрядными организациями, а также  ответственности

субъекта Российской  Федерации, местной администрации,  товарищества

собственников  жилья, жилищного,  жилищно-строительного  кооператива

или  иного  специализированного потребительского  кооператива,  либо

выбранной  собственниками   помещений  управляющей  организации   за

результаты выбора подрядной организации.

     3. Привлечение  подрядных   организаций  осуществляется   путем

проведения открытых конкурсов (далее - конкурс).

  Раздел II. Порядок проведения конкурсов по определению подрядных

      организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

                       многоквартирных домов

     1. Участники конкурсных процедур.

     1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ  по

капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения конкурса

осуществляется   товариществом   собственников   жилья,    жилищным,

жилищно-строительным   кооперативом  или   иным   специализированным

потребительским   кооперативом,   либо   выбранной    собственниками

    помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее  -
  

заказчик).

     1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:

     1.2.1. Определяет во взаимодействии с местной администрацией:

     1.2.1.1. Предмет конкурса.

     1.2.1.2. Срок проведения конкурса.

     1.2.1.3. Организатора конкурса.

     1.2.2. Утверждает   конкурсную   документацию   по   проведению

конкурса по привлечению  подрядных организаций для выполнения  работ

    по капитальному  ремонту многоквартирных домов  (далее -  конкурсная
  

документация).

     1.2.3. Участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по

проведению конкурса  по   привлечению   подрядных  организаций   для

выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов

(далее - конкурсные комиссии).

     1.2.4. Совместно с организатором  конкурса отвечает на  вопросы

участников конкурса,  вносит изменения в  конкурсную документацию  и

порядок проведения конкурса.

     1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.

     1.3. Организатором    конкурса   по    привлечению    подрядных

организаций   может    быть   орган,   определенный    муниципальным

образованием, в  функции  которого входит  организация и  проведение

конкурсов.

     1.4. Допускается выполнение функций организатора конкурса самим

заказчиком во взаимодействии c местной администрацией.

     1.5. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

         
    1.5.1. Разрабатывает конкурсную     документацию на   основании

  

    утвержденной   Правительством   Нижегородской  области  региональной

  

    программы  капитального  ремонта  общего имущества в многоквартирных

  

    
      домах
    
    ,  расположенных на территории Нижегородской области, и решений

  

    собраний  собственников помещений в многоквартирных домах и передает

  

    ее на утверждение заказчику. (В редакции Постановления Правительства

  

    
      Нижегородской области от 12.02.2016 № 52)
    
    
      

    
  

     1.5.2. В порядке, установленном пунктом 2 раздела II настоящего

Порядка, публикует  информацию о  проведении  конкурса и  конкурсную

документацию.

     1.5.3. Назначает   представителя   организатора   конкурса   по

взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место  и

    предоставляет  средства  связи  (телефон,  факс,  адрес  электронной
  

почты).

     1.5.4. Через  назначенного  представителя отвечает  на  вопросы

участников   конкурса    по    разъяснению   положений    конкурсной

документации, привлекая при необходимости заказчика.

     1.5.5. Через назначенного представителя отвечает на  письменные

запросы  участников  конкурса  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня

поступления такого письменного запроса.

     1.5.6. При   необходимости   совместно  с   заказчиком   вносит

изменения  в конкурсную  документацию,  сроки и  порядок  проведения

конкурса.

     1.5.7. Осуществляет прием,  регистрацию  и хранение  конкурсных

заявок.

     1.5.8. Предоставляет   помещение   для   проведения   процедуры

вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя

в этой процедуре.

     1.5.9. Предоставляет   помещение   для   заседаний   конкурсной

комиссии и участвует  через своего представителя в работе конкурсной

комиссии.  (В  редакции  Постановления  Правительства  Нижегородской

    области от 12.02.2016 № 52)
  

     1.5.10. Ведет   протоколы   заседаний   конкурсной    комиссии,

обеспечивает их подписание и опубликование в порядке,  установленном

пунктом 2 настоящего Порядка.

     1.5.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.

     1.5.12. Организует   получение,   возврат   или   не    возврат

обеспечения конкурсной заявки в случаях, предусмотренных пунктом 4.2

раздела IV "Типовая  конкурсная документация по проведению  конкурса

на выполнение работ  по капитальному ремонту многоквартирных  домов"

    настоящего   Порядка,   (если   обеспечение   заявки   предусмотрено
  

конкурсной документацией).

     1.5.13. Направляет информацию о результатах конкурса в  местную

администрацию.

     1.6. Подготовка    конкурсной    документации    осуществляется

организатором   конкурса  в   соответствии   с  Типовой   конкурсной

документацией  по  проведению  открытых  конкурсов  по   привлечению

подрядных организаций для  выполнения работ по капитальному  ремонту

многоквартирных домов (раздел IV настоящего Порядка).

     1.7. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие право

заниматься деятельностью,   составляющей    предмет   конкурса,    и

    соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.
  

         
    2. Порядок опубликования информации о     проведении конкурса и

  

    конкурсной  документации:  (В  редакции  Постановления Правительства

  

    
      Нижегородской области от 12.02.2016 № 52)
    
    
      

    
  

     2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о  проведении

открытого  конкурса по  форме  согласно  приложению 1  к  настоящему

Порядку,  конкурсная  документация, протоколы  заседаний  конкурсных

комиссий) публикуется организатором конкурса на    официальном сайте

    организатора   конкурса  в  информационно-телекоммуникационной  сети

  

"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет")  и  в  официальных печатных

средствах  массовой  информации  органов местного самоуправления. (В

    редакции    Постановления    Правительства   Нижегородской   области

  

    от 12.02.2016 № 52)

  

     2.2. Дополнительно     информация о      проведении    конкурса

    опубликовывается  на  официальном сайте государственной корпорации -

  

    Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства в

  

    сети "Интернет": (http://fondgkh.ru), по форме согласно приложению 2

  

к   настоящему  Порядку.  При  этом  информация  о  конкурсе  должна

содержать  ссылку на официальный сайт или печатное средство массовой

информации,  в которых содержится официальная информация о конкурсе.

    
      (В   редакции   Постановления  Правительства  Нижегородской  области
    
    
      

    
  

    от 12.02.2016 № 52)

  

     2.3. По решению организатора  конкурса информация о  проведении

конкурса  может  дополнительно распространяться  в  любых  средствах

массовой  информации и  другими  способами  при условии,  что  такое

распространение   информации   не   может   осуществляться    вместо

предусмотренного пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка.

     3. Порядок подачи и рассмотрения заявок.

     3.1. Требования к  составу, форме  и порядку  подачи заявок  на

участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

     3.2. В конкурсной документации предусматривается  необходимость

внесения претендентом  на участие  в конкурсе  на счет  организатора

конкурса денежных средств в  размере 3% от максимальной  (начальной)

цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

     3.3. Конверты с конкурсными  заявками, поданными участниками  и

зарегистрированными  организатором  конкурса,  а  также  конверты  с

изменениями  к  ним,   хранятся  вместе   с  книгой  регистрации   в

специальном  сейфе   или  в  помещении   с  ограниченным   доступом.

Ответственность  за  сохранность представленной  документации  несет

организатор конкурса.

     3.4. Конкурсные  заявки рассматриваются  конкурсной  комиссией,

которая создается в  порядке, установленном Положением о  конкурсных

комиссиях   по  проведению   конкурсов   по  привлечению   подрядных

организаций   для   выполнения   работ   по   капитальному   ремонту

многоквартирных домов (раздел III настоящего Порядка).

     3.5.  Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не

менее  чем  через  30 дней после     опубликования      информации о

конкурсе.  Дата,  время  и  место  вскрытия  конвертов указывается в

извещении о проведении конкурса. (В      редакции      Постановления

    
      Правительства Нижегородской области от 27.05.2013 г. N 335)
    
  

     3.6. В  случае  внесения изменений  в  конкурсную  документацию

организатор конкурса переносит дату вскрытия конвертов, но не  более

чем на 10 рабочих дней. Организатор конкурса не позднее, чем за пять

рабочих  дней до  даты  вскрытия  конвертов публикует  объявление  о

переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов

с заявками в порядке, установленном в пункте 2 раздела II настоящего

Порядка.   (В  редакции  Постановления  Правительства  Нижегородской

    области от 12.02.2016 № 52)
  

     3.7. Процедура  вскрытия  конвертов  при  проведении   конкурса

является   публичной,  на   нее   приглашаются  представители   всех

участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

     3.8. Конверты с конкурсными  заявками вскрываются в порядке  их

регистрации,  присутствующим  объявляется  следующая  информация  по

каждой вскрытой конкурсной заявке:

     3.8.1. Наименование участника конкурса.

     3.8.2. Должность   лица,   подписавшего   заявку,   и   наличие

документа, подтверждающего его полномочия.

     3.8.3. Наличие  документа  (или  его  копии),   подтверждающего

    обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
  

документацией).

     3.8.4. Предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора

подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).

     3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса.

     3.9. Конкурсные заявки, поступившие  после окончания времени  и

даты приема заявок, не принимаются к рассмотрению.

     3.10. Заявки рассматриваются  конкурсной  комиссией на  предмет

определения полномочий  лиц, подавших заявки,  а также  соответствия

конкурсных   заявок   требованиям   конкурсной   документации.    По

результатам  рассмотрения  заявок конкурсной  комиссией  принимается

решение о допуске  участника к  участию в конкурсе  или об отказе  в

таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются  протоколом

(приложение 3 к  настоящему Порядку) непосредственно после  вскрытия

конвертов.

     3.11. В  случае  отказа  в  допуске к  участию  в  конкурсе  по

основаниям,  предусмотренным  пунктом  5.3  раздела  IV   настоящего

Порядка,  организатор   конкурса  в  двухдневный   срок  с   момента

подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное

уведомление с указанием причин отказа.

     3.12. Заявки  участников,  допущенных  к  участию  в  конкурсе,

подлежат  оценке  и  сопоставлению  конкурсной  комиссией  с   целью

сравнения   условий,   предложенных   участниками,   и   определения

победителя  конкурса.  Результаты  оценки  и  сопоставления   заявок

оформляются протоколом (приложение  4 к  настоящему Порядку) в  день

проведения конкурса.

     3.13. Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  должен   быть

    опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов  с заявками
  

в  порядке,  установленном в пункте 2 раздела II настоящего Порядка.

    
      (В   редакции   Постановления  Правительства  Нижегородской  области
    
    
      

    
  

    от 12.02.2016 № 52)

  

     3.14. Договор  подряда  заключается с  победителем  конкурса  в

десятидневный  срок   с  даты  опубликования   протокола  оценки   и

сопоставления заявок.

     3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора

или не представил  надлежащее обеспечение  обязательств по  договору

    (если обеспечение обязательств по договору предусмотрено  конкурсной
  

документацией), то обеспечение  его заявки (если обеспечение  заявки

предусмотрено конкурсной документацией) не возвращается, средства от

обеспечения  заявки   уклонившегося  участника  конкурса   поступают

заказчику.  В  этом  случае заказчик  заключает  договор  подряда  с

участником, заявке на  участие в  конкурсе которого присвоен  второй

номер.

     3.16. Если  участник, заявке  на  участие в  конкурсе  которого

присвоен  второй номер,  уклонился  от  заключения договора  или  не

    представил   надлежащее   обеспечение  исполнения   договора   (если
  

обеспечение  обязательств   по  договору  предусмотрено   конкурсной

документацией), то обеспечение  его заявки (если обеспечение  заявки

предусмотрено  конкурсной  документацией) так  же  не  возвращается,

средства  от обеспечения  заявки  уклонившегося участника  конкурса,

которому присвоен второй номер,  поступают заказчику. В этом  случае

проводится повторный конкурс.

     3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не  состоявшимся

в следующих случаях:

     3.17.1. Если  к  объявленному   сроку  вскрытия  конвертов   не

поступило ни одной конкурсной заявки.

     3.17.2. Если всем  участникам отказано  в допуске  к участию  в

конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок.

     3.17.3. Если к конкурсу допущен только один участник конкурса.

     3.18. В случае, если  к конкурсу  допущен только один  участник

конкурса, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается  с

участником, подавшим эту заявку.  Заказчик в течение 3 рабочих  дней

со  дня  подписания  протокола  обязан  передать  такому   участнику

конкурса  проект  договора,  который  составляется  путем  включения

условий исполнения договора, предложенных таким участником в  заявке

на участие в конкурсе,  в проект договора, прилагаемый к  конкурсной

документации.  В случае  уклонения  такого участника  от  заключения

    договора   обеспечение   его   заявки   (если   обеспечение   заявки
  

предусмотрено конкурсной документацией) не возвращается, средства от

обеспечения  заявки   уклонившегося  участника  конкурса   поступают

заказчику и проводится повторный конкурс.

     Раздел III. Положение о конкурсных комиссиях по проведению

   конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения

        работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

     1. Конкурсные комиссии по  проведению конкурсов по  привлечению

подрядных организаций для  выполнения работ по капитальному  ремонту

многоквартирных домов  (далее  - комиссии  или конкурсные  комиссии)

являются временными специально уполномоченными органами и  создаются

    для  рассмотрения,  сопоставления  и  оценки  предложений  (далее  -
  

конкурсная  заявка  или  заявка)  претендентов,  пожелавших  принять

участие  в  конкурсе  (далее  - участники  конкурса),  а  также  для

определения победителя конкурса.

     2. Персональный состав  конкурсных комиссий членов  формируется

организатором конкурса из числа представителей, кандидатуры  которых

определяются органами  исполнительной власти Нижегородской  области,

местной администрацией и заказчиком.

     3. Органы   исполнительной    власти   Нижегородской    области

    (министерство энергетики и      жилищно-коммунального      хозяйства
    
      

    
  

Нижегородской области и  (или)государственная жилищная     инспекция

    Нижегородской области) и  местная администрация  включают  в  состав
  

комиссии  своих   представителей,     обеспечивающих      управление

региональными (муниципальными) программами по проведению капитального

ремонта    многоквартирных    домов.   (В   редакции   Постановления

    
      Правительства Нижегородской области от 25.10.2016 № 719)
    
  

     4. Заказчик   включает   в   состав   комиссии:   представителя

    собственников помещений  в многоквартирных  домах (представителя  по
  

решению общего  собрания собственников  помещений в  многоквартирном

доме);   представителя    управляющей   организации,    товарищества

собственников  жилья, жилищного,  жилищно-строительного  кооператива

или   иного   специализированного   потребительского    кооператива,

уполномоченного на осуществление  надзора над проводимыми  подрядной

организацией работами.

     5. Заказчик включает в состав комиссии представителя  сторонней

организации, уполномоченной на осуществление надзора за  проводимыми

подрядной организацией  работами  (при наличии),  с согласия  данной

организации.  При   осуществлении  надзора   за  работами,   которые

оказывают   влияние    на    безопасность   объектов    капитального

строительства согласно  Перечню,  утвержденному приказом  Минрегиона

России от 30 декабря 2009  года N 624 "Об утверждении Перечня  видов

работ   по   инженерным   изысканиям,   по   подготовке    проектной

документации, по строительству, реконструкции, капитальному  ремонту

объектов капитального  строительства, которые  оказывают влияние  на

безопасность объектов капитального строительства" организация должна

иметь  свидетельство  о  допуске  к  таким  видам  работ,   выданное

саморегулируемой организацией.

     6. В  случае,  когда заказчиком  работ  выступает  товарищество

    собственников жилья,  в  состав конкурсной  комиссии включается  (по
  

согласованию)     представитель     некоммерческой      организации,

представляющий   интересы   потребителей   результатов   работ    по

    капитальному ремонту многоквартирных домов (представитель ассоциаций
  

(союзов) товариществ собственников жилья, действующих на  территории

муниципального образования или Нижегородской области).

     7. Сбор членов  конкурсной комиссии на  заседания и  проведение

заседаний проводит организатор конкурса.

     8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

     8.1. Осуществляет вскрытие  конвертов с  заявками, оформляет  и

подписывает протокол вскрытия конвертов.

     8.2. Осуществляет   рассмотрение,   оценку   и    сопоставление

конкурсных   заявок,   оформляет   и   подписывает   соответствующие

протоколы.

     8.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное  решение

по результату конкурса.

     9. Конкурсная  комиссия  имеет  право  запрашивать  и  получать

одновременно от всех участников  конкурса и иных лиц  дополнительную

информацию, необходимую  для  осуществления работы  комиссии, в  том

числе для надлежащей оценки представленных заявок.

     10. Конкурсная комиссия  проводит свои  заседания в  сроки и  в

порядке, определенном  соответствующей  конкурсной документацией,  а

также настоящим Порядком.

     11. Комиссию     возглавляет     председатель,      назначаемый

организатором   конкурса   из   числа   представителей    заказчика.

Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса

из числа представителей местной администрации.

     12. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае

отсутствия председателя  заседание  комиссии  проводит   заместитель

председателя комиссии.

     13. Ответственный секретарь комиссии назначается  организатором

конкурса из числа представителей местной администрации.

     14. Решения  комиссии  считаются   правомочными,  если  на   ее

заседании присутствуют  не менее чем  две трети  от ее состава,  при

обязательном   условии   участия   в  заседании   хотя   бы   одного

представителя заказчика.

     15. Решения   комиссии  принимаются,   если   за  их   принятие

проголосовало не менее  половины присутствующих на заседании  членов

комиссии.  При  равенстве  голосов  голос  председательствующего  на

заседании является решающим.

     16. Решения   комиссии    оформляются   протоколами,    которые

подписываются  присутствующими  на  заседании  членами  комиссии.  В

протоколах  обязательно должны  быть  указаны особые  мнения  членов

комиссии (при наличии).

     17. Председатель комиссии  (заместитель  председателя в  случае

отсутствия председателя):

     17.1. Руководит деятельностью комиссии.

     17.2. Председательствует на заседаниях комиссии.

     17.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурсной

документации и выполнение возложенных на комиссию задач.

     17.4. Осуществляет иные  действия в  соответствии с  конкурсной

документацией и законодательством Российской Федерации.

     18. Члены комиссии:

     18.1. Участвуют  в  заседаниях   комиссии  и  в  решении   всех

вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

     18.2. Выполняют в  установленные  сроки поручения  председателя

комиссии, решения комиссии.

     19. Председатель   и   члены  комиссии   обязаны   обеспечивать

конфиденциальность  данных  об   участниках  конкурса  и   сведений,

содержащихся в заявках, до опубликования результатов    конкурса   в

порядке,  установленном в пункте 2 раздела II настоящего Порядка. (В

    редакции    Постановления    Правительства   Нижегородской   области

  

    от 12.02.2016 № 52)

  

     20. Председатель,   заместитель   председателя,   ответственный

секретарь и другие члены  комиссии не вправе проводить переговоры  с

участниками во  время  проведения конкурса  за исключением  случаев,

предусмотренных   конкурсной   документацией   и   законодательством

Российской Федерации.

     21. Комиссия   по    результатам    рассмотрения,   оценки    и

сопоставления  поступивших  заявок  участников  конкурса   принимает

решение об итогах конкурса.

     22. Конкурсная  комиссия  прекращает  свою  деятельность  после

проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора

подряда.

      Раздел IV. Типовая конкурсная документация по проведению

        конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту

                       многоквартирных домов

     1. Общие положения.

     1.1. Предметом настоящего  конкурса  является право  заключения

договора  подряда  на  выполнение следующих  работ  по  капитальному

ремонту

     ____________________________________________________________________

     (наименование и адрес объекта)

     ____________________________________________________________________

     (перечислить работы)

     1.2. Заказчиком                                        является

_______________________________________________

     ____________________________________________________________________

     (наименование заказчика)

     1.3. Организатором              конкурса              является:

_____________________________________

     ____________________________________________________________________

     (наименование организатора конкурса)

     1.4. Начальная    (максимальная)   цена    договора    подряда:

________________________

     ____________________________________________________ рублей,  в

том числе НДС ___________________ рублей.

     1.5. Крайним сроком  подачи конкурсных заявок  является день  и

час вскрытия конвертов  с конкурсными  заявками. Заявки подаются  по

адресу:

____________________________________________________________________,

часы работы _________________________________________ .

     1.6. Вскрытие   конвертов   с   конкурсными   заявками    будет

произведено в ____  часов ____ минут "___"  ________ 20____ года  по

адресу:

____________________________________________________________________.

На  процедуру  вскрытия конвертов  приглашаются  представители  всех

претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя  должны

быть подтверждены доверенностью.

     1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на

сайте ___________________________________________________________ не

позднее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

     1.8. Участники    конкурса    ________________    предоставляют

обеспечение заявки.

     (предоставляют, не предоставляют)

     1.9. В случае  предоставления участниками конкурса  обеспечения

заявки  участники  конкурса  должны  перечислить  сумму  в   размере

    _______________________________________ рублей (3% от начальной цены
  

договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий

счет:

____________________________________________________________________

                                     
    (указать наименование организатора
  

конкурса и его банковские реквизиты)

     1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются  на

сайте   ________________________________________________________   в

пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

     1.11. Договор  подряда с  победителем  конкурса заключается  по

форме согласно  приложению 9  к настоящему  Порядку в  десятидневный

срок с даты опубликования результатов конкурса.

     1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное  за

контакты             с             участниками             конкурса:

______________________________________

           (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)

     2. Требования к участникам конкурса.

     Для участия в  конкурсе допускаются участники,  соответствующие

следующим требованиям:

     2.1. Соответствие     участников     конкурса      требованиям,

установленным  законодательством   Российской  Федерации  к   лицам,

осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом конкурса.

     2.2. Деятельность  участника не  должна  быть приостановлена  в

порядке,   предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации    об

административных правонарушениях.

     2.3. У  участника  не должно  быть  просроченной  задолженности

перед  бюджетами  всех уровней  или  государственными  внебюджетными

фондами  на  последнюю  отчетную дату,  предшествующую  дате  подачи

заявки на участие в конкурсе.

     2.4. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или  в

процедуре банкротства.

         
    2.5.Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков

  

    (подрядчиков,   исполнителей),  который  ведется  согласно  Правилам

  

    
      ведения    реестра    недобросовестных   поставщиков   (подрядчиков,
    
    
      

    
  

    исполнителей),  утвержденным постановлением Правительства Российской

  

    Федерации  от  25  ноября  2013  года  №  1062,  а  также отсутствие

  

    участника  в реестре недобросовестных подрядных организаций, который

  

    ведется  государственной  жилищной инспекцией Нижегородской области.

  

    
      (В   редакции   Постановления  Правительства  Нижегородской  области
    
    
      

    
  

    от 12.02.2016 № 52)

  

     2.6. В  зависимости от  вида  работ в  конкурсной  документации

определяются  специальные  квалификационные требования  для  допуска

участников к конкурсу.

     3. Требования  к составу,  форме  и  порядку подачи  заявок  на

участие в конкурсе.

     3.1. Для   участия   в   конкурсе   участник   подает   заявку,

составленную по форме согласно  приложению 5 к настоящему Порядку  с

приложением следующих документов:

     3.1.1. Опись  входящих  в  состав заявки  документов  по  форме

согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

     3.1.2. Документ,    подтверждающий    полномочия    лица     на

осуществление  действий  от  имени  участника,  по  форме   согласно

приложению 7 к настоящему Порядку.

     3.1.3. Документ или  копия  документа, подтверждающий  внесение

    обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной
  

документацией).

     3.1.4. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  опыт

работы специалистов подрядчика  на объектах-аналогах и  соответствие

квалификационным требованиям.

     3.1.5.  (Исключен  -  Постановление Правительства Нижегородской

    области от 19.12.2011 г. N 1053)
  

     3.1.6. Организационно-штатное  расписание организации  и  (или)

подразделений   подрядчика,   на   которые   планируется   возложить

выполнение   работ,  с   информацией   о  составе   и   квалификации

специалистов,  которые  планируются  к  привлечению  для  выполнения

соответствующих работ,  и имеющих высшее  специальное образование  в

строительной отрасли  и  опыт работы  на  руководящих должностях  не

менее 5 лет, по форме  согласно приложению 8 к настоящему Порядку  с

приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы

(копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

     3.1.7. Нотариально заверенные копии учредительных документов со

    всеми зарегистрированными  изменениями  и дополнениями  к  ним  (для
  

юридических   лиц),   нотариально   заверенную   копию    документа,

удостоверяющего личность -  паспорт гражданина Российской  Федерации

(для индивидуальных предпринимателей).

     3.1.8. Нотариально заверенная копия свидетельства о  постановке

лица на учет в налоговом органе.

     3.1.9. Нотариально    заверенная    копия    свидетельства    о

государственной регистрации юридического лица.

     3.1.10. Оригинал или  нотариально заверенная  копия выписки  из

    Единого   государственного   реестра   юридических   лиц    (Единого
  

государственного    реестра    индивидуальных     предпринимателей),

полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

     3.1.11. Справка из  налогового органа  о размере  задолженности

участника  по обязательным  платежам  в  бюджеты любого  уровня  или

государственные  внебюджетные  фонды  на  последнюю  отчетную  дату,

предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе.

     3.1.12. Копия свидетельства о допуске к определенному виду  или

видам  работ, которые  оказывают  влияние на  безопасность  объектов

капитального строительства,  выданное саморегулируемой  организацией

    (при проведении  работ, указанных в  Перечне, утвержденном  приказом
  

    
      Минрегиона
    
     России от 30 декабря 2009 года N 624).
  

     3.2.  (Исключен  -  Постановление  Правительства  Нижегородской

     области от 12.02.2016 № 52)

     3.3.  (Исключен  -  Постановление  Правительства  Нижегородской

     области от 12.02.2016 № 52).

     3.4. Конкурсная заявка  должна  быть представлена  организатору

конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет

конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта  -

один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом

внутреннем   конверте   проставляется   маркировка,   соответственно

"Оригинал"    или     "Копия",    и    указывается     наименование,

организационно-правовая  форма  участника,  его  почтовый  адрес   и

телефон.  Копия  заявки  должна  содержать  копии  всех   документов

оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав  документов

не требуется.

     3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,

курьером или лично, по  адресу, указанному в  пункте 1.6 раздела  IV

настоящего  Порядка. Конкурсные  заявки,  поступившие с  опозданием,

независимо от  причины опоздания,  к рассмотрению  не принимаются  и

возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор  конкурса

регистрирует конкурсную заявку или  изменение в конкурсную заявку  в

книге регистрации заявок  немедленно после ее приема  уполномоченным

лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый

номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

     3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия

конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве

заявки подается участником в  письменном виде  по адресу, в  который

доставлена конкурсная  заявка. Уведомление об  отзыве заявки  должно

быть  подписано   лицом,   подписавшим  ее,   и  скреплено   печатью

организации-участника (при наличии).  Отозванная  конкурсная  заявка

возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

     3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия

конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку.  Изменение

вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи  заявки

и должно  быть  оформлено участником  как самостоятельный  документ,

подписанный  лицом,  подписавшим конкурсную  заявку,  и  скрепленный

печатью организации-участника (при наличии). Документ, представляющий

собой изменение, запечатывается в  конверт, который оформляется также

как внешний конверт с конкурсной заявкой,      и на котором делается

надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

     4. Обеспечение конкурсной заявки.

     4.1. Для  участия  в   конкурсе  участник  обязан   представить

    обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено
  

конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9  раздела

IV настоящего Порядка.

     4.2. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается заказчиком в

следующих случаях:

     4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после  процедуры

вскрытия конвертов.

     4.2.2. Участник, выигравший  конкурс, уклоняется от  подписания

договора подряда.

     4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение

исполнения договора.

     4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

     4.3.1. Участникам,  не допущенным  к  участию  в конкурсе  -  в

пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения  конкурсных

заявок.

     4.3.2. Победителю  конкурса  -  в  десятидневный  срок  с   дня

подписания договора  подряда при  условии представления  победителем

надлежащего обеспечения исполнения договора.

     4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не  стали

победителями  конкурса, за  исключением  участника конкурса,  заявке

которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания

протокола оценки и сопоставления заявок.

     4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого  присвоен

второй  номер, в  течение  десяти  дней  с дня  подписания  договора

подряда с победителем  или с таким  участником конкурса при  условии

представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

     5. Процедура проведения конкурса.

     5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе  задавать

вопросы уполномоченному  лицу  организатора конкурса  и получать  от

него разъяснения по  содержанию конкурсной документации и  процедуре

проведения конкурса.  Вопросы задаются  в письменной  форме, либо  в

форме электронного  документа,  либо по  телефону, с  использованием

контактной информации, указанной в пункте 1.12 раздела IV настоящего

Порядка.   Ответы   на  письменные   вопросы   участников   конкурса

направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления.

     5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную

документацию не позднее,  чем за  5  рабочих дней  до даты  вскрытия

конвертов, о  чем он  должен известить  участников путем  публикации

соответствующей   информации в порядке,     установленном в пункте 2

раздела II настоящего Порядка.  При   этом   организатор    конкурса

предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им

изменений путем переноса  даты вскрытия  конвертов на более  поздний

срок, но не более чем на 10 рабочих дней с первоначально назначенной

даты  вскрытия  конвертов.  (В  редакции Постановления Правительства

    
      Нижегородской области от 12.02.2016 № 52)
    
  

     5.3. После  вскрытия  конвертов  полученные  конкурсные  заявки

проходят  процедуру  рассмотрения конкурсной  комиссией  на  предмет

соответствия  требованиям  конкурсной документации,  по  результатам

которой   конкурсной  комиссией   принимается   решение  о   допуске

претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

     Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

     5.3.1. Отсутствие  подписи  уполномоченного лица  в  конкурсной

заявке  или наличие  подписи  лица, не  уполномоченного  подписывать

конкурсную заявку.

     5.3.2. Представление участником неполного комплекта документов,

установленного пунктом  3.1  раздела  IV  настоящего  Порядка,  либо

документов, оформленных ненадлежащим образом.

     5.3.3. Несоответствие   участника  требованиям,   установленным

пунктом 2 раздела IV настоящего Порядка.

     5.3.4. Превышение цены конкурсной  заявки над начальной  ценой,

    указанной в конкурсной документации.
  

     5.3.5. Предоставление    участником   в    конкурсной    заявке

недостоверных сведений.

     5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей

    требованиям конкурсной документации и участник допускается к участию

  

    в  конкурсе, если заявка содержит технические ошибки или неточности,

  

не  меняющие  сути заявки. В случае несоответствия между цифровыми и

буквенными  значениями  ценового предложения верной считается сумма,

выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на

все  случаи  указания  каких-либо  сведений,  выраженных цифровыми и

буквенными   значениями.  (В  редакции  Постановления  Правительства

    
      Нижегородской области от 12.02.2016 № 52)
    
    
      

    
  

     5.5. Конкурсные  заявки,  допущенные  к  участию  в   конкурсе,

проходят процедуру оценки и  сопоставления в целях выявления  лучших

условий  для исполнения  договора  подряда  на выполнение  работ  по

капитальному  ремонту   многоквартирного  дома   в  соответствии   с

критериями и на основе  методики оценки конкурсных заявок,  согласно

пункту 6 раздела IV настоящего Порядка.

     6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.

     6.1. Для  определения лучших  условий  для исполнения  договора

подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного

дома,  предложенных в  заявках  на  участие в  конкурсе,  конкурсная

комиссия осуществляет оценку зарегистрированных заявок по  следующим

трем критериям:

     1) цена договора: максимальное количество баллов - 50;

     2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

     3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 30.

     6.2. Оценка по  критерию "квалификация участника"  производится

по четырем подкритериям:

     а) опыт     работы     (количество     успешно      завершенных

    объектов-аналогов за последний год);
  

     б) квалификация персонала; (В       редакции      Постановления

    
      Правительства Нижегородской области от 27.05.2013 г. N 335)
    
  

         
    в)  количество случаев нарушения надлежащего производства работ

  

    за  последние  2  года, приведших к ущербу собственников помещений в

  

    
      многоквартирных   домах;  (В  редакции  Постановления  Правительства
    
    
      

    
  

    
      Нижегородской области от 18.05.2011 г. N 376)
    
  

     г) участие  в  судебных  заседаниях  в  качестве  ответчика  по

арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам

подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

     6.3. Общее максимальное количество  баллов по трем критериям  -

100.

     6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в

следующей последовательности:

     6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок

выполнения  работ":  номер 1 получает заявка с наилучшим показателем

критерия,  далее  порядковые  номера  выставляются  по мере снижения

показателей;   при  равенстве  показателей  меньший  номер  получает

заявка,   поданная   и   зарегистрированная   раньше.   (В  редакции

    Постановления Правительства Нижегородской области от 19.12.2011 г. N

  

    1053)
  

     6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "цена

договора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицей 1.

     В таблице 1 присваиваемое  участнику количество баллов  указано

против порядкового номера заявки.

                                                           Таблица 1

         Балльная оценка ранжированных заявок по критериям

             "Цена договора" и "Срок выполнения работ"

+---+------------+---------------+---------------+---------------+

| N |  Критерий  |  Максимальное |   Результат   | Присваиваемое |

|   |            |   количество  |  ранжирования |   количество  |

|   |            |     баллов    |     заявок    |     баллов    |

+---+------------+---------------+---------------+---------------+

| 1 |      2     |       3       |       4       |       5       |

+---+------------+---------------+---------------+---------------+

| I |    Цена    |       50      |       1       |       50      |

|   |  договора  |               |               |               |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       2       |       45      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       3       |       40      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       4       |       35      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       5       |       30      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       6       |       25      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       7       |       20      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       8       |       15      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       9       |       10      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       10      |       5       |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |   11 и более  |       0       |

+---+------------+---------------+---------------+---------------+

| II|    Срок    |       20      |       1       |       20      |

|   | выполнения |               |               |               |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |    работ   |               |       2       |       18      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       3       |       16      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       4       |       14      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       5       |       12      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       6       |       10      |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       7       |       8       |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       8       |       6       |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       9       |       4       |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |       10      |       2       |

|   |            |               +---------------+---------------+

|   |            |               |   11 и более  |       0       |

+---+------------+---------------+---------------+---------------+

     6.4.3. Выставление  количества   баллов  заявкам  по   критерию

"квалификация участника" в соответствии с таблицей 2.

                                                           Таблица 2

                         
    Начисление штрафных баллов

  

                  по подкритериям критерия "Квалификация"

  

    
         
      (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
      

    
  

                          от 27.05.2013 г. N 335)

  

    +---+---------------------------+------------------+-----------+

  

    |N  |       Подкритерии         |   Показатель     |Количество |

  

    |   |                           |подкритерия (ед.) | штрафных  |

  

    |   |                           |                  |  баллов   |

  

    +---+---------------------------+------------------+-----------+

  

    |1  |Опыт работы (количество    |     Более 5      |    0      |

  

    |   |успешно завершенных <*>    |                  |           |

  

    |   |объектов-аналогов <**> за  |                  |           |

  

    |   |последний год)             |                  |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |      4 - 5       |    5      |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |      2 - 3       |    10     |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |        1         |    15     |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |        0         |    20     |

  

    +---+---------------------------+------------------+-----------+

  

    |2  |Квалификация персонала     |   2 и более с    |    0      |

  

    |   |<***>:                     |  опытом работы   |           |

  

    |   |- наличие                  | более 10 лет и   |           |

  

    |   |квалифицированного         | стажем работы в  |           |

  

    |   |инженерного персонала      |организации более |           |

  

    |   |                           |      2 лет       |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |   2 и более с    |    5      |

  

    |   |                           |  опытом работы   |           |

  

    |   |                           |   более 5 лет    |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |остальных случаях |    10     |

  

    |   +---------------------------+------------------+-----------+

  

    |   |- наличие                  |   2 и более с    |    0      |

  

    |   |квалифицированного         |  опытом работы   |           |

  

    |   |производственного          | более 10 лет и   |           |

  

    |   |персонала                  | стажем работы в  |           |

  

    |   |                           |организации более |           |

  

    |   |                           |      2 лет       |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |   2 и более с    |    5      |

  

    |   |                           |  опытом работы   |           |

  

    |   |                           |   более 5 лет    |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |остальных случаях |    10     |

  

    +---+---------------------------+------------------+-----------+

  

    |3  |Количество случаев         |        0         |    0      |

  

    |   |нарушения надлежащего      |                  |           |

  

    |   |производства работ за      |                  |           |

  

    |   |последние 2 года,          |                  |           |

  

    |   |приведшие к ущербу         |                  |           |

  

    |   |собственников помещений в  |                  |           |

  

    |   |многоквартирных домах      |                  |           |

  

    |   |<****>                     |                  |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |        1         |    5      |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |    2 и более     |    10     |

  

    +---+---------------------------+------------------+-----------+

  

    |4  |Сведения об                |        0         |    0      |

  

    |   |удовлетворенных исках,     |                  |           |

  

    |   |предъявленных участнику    |                  |           |

  

    |   |конкурса, об исполнении    |                  |           |

  

    |   |обязательств по договорам  |                  |           |

  

    |   |подряда за последние 2     |                  |           |

  

    |   |года                       |                  |           |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |        1         |    5      |

  

    |   |                           +------------------+-----------+

  

    |   |                           |    2 и более     |    10     |

  

    +---+---------------------------+------------------+-----------+

  

         ------------------------------------

  

         <*> Под  успешно  завершенными  объектами  понимаются   объекты

  

    капитального ремонта, превышение сроков выполнения работ на  которых

  

    составило  не более  10%  от первоначально  установленных  договором

  

    подряда при отсутствии замечаний по качеству работ.

  

         <**> Под  объектом-аналогом   понимается  объект   капитального

  

    ремонта, на  котором участником были  выполнены работы,  аналогичные

  

    тем, которые  являются предметом  конкурса,  в объеме  не менее  50%

  

    начальной  (максимальной) цены  договора  отдельно по  каждому  виду

  

    работ.

  

         <***> Под  квалифицированным инженерным  персоналом  понимаются

  

    работники,  имеющие высшее  специальное  образование в  строительной

  

    отрасли и опыт работы  в строительстве или  ремонте не менее 5  лет,

  

    под   квалифицированным   производственным   персоналом   понимаются

  

    
      работники
    
      имеющие образование  не  ниже среднего  и  опыт работы  в

  

    строительстве  или  ремонте  не   менее  5  лет  в  соответствии   с

  

    объявленными на конкурс видами работ.

  

         <****> Под   нарушениями    надлежащего   производства    работ

  

    понимаются  случаи  нарушения   подрядной  организацией  порядка   и

  

    технологии ведения работ по капитальному ремонту, повлекшие за собой

  

    причинение   материального   ущерба   собственникам   помещений    в

  

    
      многоквартирных домах (например,  пролитие во время дождя,  пролитие
    
    
      

    
  

    из системы теплоснабжения внутри жилых помещений и т.п.).
  

    
           
      (В  редакции  Постановления Правительства Нижегородской области
      

    
  

    от 27.05.2013 г. N 335)
  

     В таблице 2  в зависимости от  показателей подкритериев  каждой

заявке   начисляются   штрафные   баллы,   которые   вычитаются   из

максимального   количества   баллов,  установленного   для   данного

критерия.

     Если количество  штрафных  баллов превышает  30,  то  участнику

присваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника".

     6.4.4. Суммирование баллов, полученных  каждой заявкой по  трем

критериям.

     6.4.5. Ранжирование  заявок  по количеству  полученных  баллов:

номер 1  получает  заявка, набравшая  наибольшее количество  баллов,

далее порядковые номера  выставляются по мере уменьшения  количества

баллов.  При равном  количестве  баллов приоритет  получает  заявка,

получившая наибольшее количество баллов по критерию  "Квалификация",

затем по  критерию "Цена  договора" и  в случае  необходимости -  по

критерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший

заявку,  которой  в   результате  ранжирования  присвоен  номер   1,

объявляется победителем конкурса.

     7. (Исключен   -   Постановление   Правительства  Нижегородской

    области от 19.12.2011 г. N 1053)
  

        Раздел V. Рекомендации по заполнению примерной формы

            договора на выполнение работ по капитальному

                   ремонту многоквартирных домов

     Примерная форма  договора  подряда   на  выполнение  работ   по

    капитальному   ремонту  многоквартирного   дома   (приложение  9   к
  

настоящему Порядку) включает в себя стандартные положения  договора,

подходящие   для    большинства   проектов   капитального    ремонта

многоквартирных домов.

     При составлении   договора   подряда   необходимая   информация

вносится  в  незаполненные поля.  Примеры  заполнения  незаполненных

полей в договоре подряда приведены курсивом.

     Все особенности договорных  отношений сторон договора  подряда,

вызванные  спецификой  объекта капитального  ремонта,  региональными

особенностями  и требованиями  конкретного  заказчика, излагаются  в

статье 15 договора подряда "Особые условия". Возможные  формулировки

пунктов статьи 15 приведены курсивом.

     Статьи и  пункты  договора   подряда  (далее  -  Договор),   не

требующие внесения информации, в рекомендациях пропущены.

         Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

     1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного

дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от  21

июля  2007  года  N   185-ФЗ  "О  Фонде  содействия   реформированию

жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических  рекомендаций

по   формированию    состава   работ    по   капитальному    ремонту

многоквартирных    домов,    финансируемых    за    счет    средств,

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О

Фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства",

утвержденных    правлением    Фонда    содействия     реформированию

жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года.

     Например: "Заказчик  поручает, а  Подрядчик  принимает на  себя

обязательства   по   выполнению  работ   по   капитальному   ремонту

внутридомовых инженерных  систем электроснабжения  и ремонту  фасада

(далее -  работы) многоквартирного дома,  расположенного по  адресу:

указать адрес.".  В пункте  1.1 может быть  указано несколько  видов

работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.

     В данном пункте указано, что работы выполняются в  соответствии

с технической  и сметной  документацией, прилагаемой  к Договору.  В

соответствии  со   статьей  743   Гражданского  кодекса   Российской

Федерации  "Техническая  документация  и  смета"  Подрядчик   обязан

осуществлять  капитальный  ремонт   в  соответствии  с   технической

документацией,  определяющей  объем,   содержание  работ  и   другие

предъявляемые  к ним  требования,  и  со сметой,  определяющей  цену

работ. Договором подряда должны быть определены состав и  содержание

технической документации, а  также должно быть предусмотрено,  какая

из  сторон  и  в  какой  срок  должна  представить   соответствующую

документацию.

     Номера и наименования приложений к  Договору по видам работ  по

    капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и
  

сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.

     1.2. Следует  указать  общую  стоимость  работ  по  Договору  и

стоимость работ с разбивкой  по видам работ по капитальному  ремонту

многоквартирного  дома.  Стоимость   работ  указывается  цифрами   и

дублируется прописью.

     Стоимость работ может быть  определена в результате  проведения

конкурса. Тогда в пункте 1.2 указывается цена предложения победителя

конкурса.  В  этом   случае  стоимость  работ,  подлежащих   оплате,

определяется   путем    умножения    цены,   определенной    сметной

документацией Заказчика на коэффициент снижения стоимости работ.

     Если подрядная  организация освобождена  от  уплаты НДС,  то  в

тексте пункта 1.2: "в том числе НДС_________________ рублей" следует

записать: "не облагается".

     Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению

с новым строительством имеет небольшую продолжительность,  стоимость

работ увеличению не  подлежит. Все  риски удорожания ресурсов  несет

Подрядчик.

     1.4. При   проведении   конкурса  срок   выполнения   работ   в

    незаполненном поле пункта 1.4  указывается в соответствии с  заявкой
  

победителя конкурса.

     1.7. В  текст данного  пункта  необходимо внести  наименование,

номер  и  дату   принятия  документа,  являющегося  основанием   для

заключения  Договора.  Например: "протокол  оценки  и  сопоставления

заявок конкурса на право заключения Договора на выполнение работ  по

капитальному ремонту  многоквартирного дома  от 4 июня  2010 года  N

16".

      Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика

     2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору

указывается в   соответствии   с  выбранным   Заказчиком   вариантом

    (банковская гарантия,  поручительство владельца компании  подрядчика
  

или третьих лиц или залог  денежных средств и иные законные  способы

обеспечения обязательств)  в размере  не менее  10% общей  стоимости

Договора.  Если   Договором  предусматривается  выплата   авансового

платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше

размера авансового  платежа. Если  в течение 10  календарных дней  с

даты   подписания  Сторонами   Договора   Подрядчик  не   представил

обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.

     2.2. Обеспечение   исполнения   обязательств   Подрядчика    по

устранению выявленных  дефектов в гарантийный  период указывается  в

    соответствии   с   выбранным  Заказчиком   вариантом   (страхование,
  

банковская гарантия, поручительство, залог денежных средств).

     Если Заказчиком  принято  решение  об  обеспечении   исполнения

обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в  течение

гарантийного срока эксплуатации объекта в виде банковской гарантии с

окончательного платежа  Подрядчику, то в  незаполненном поле  пункта

2.2 необходимо указать: "Банковская гарантия".

                   Статья 3. Порядок оплаты работ

     3.1. Если  объект   капитального  ремонта  включает   небольшое

количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для

их  выполнения (до  двух  месяцев),  авансовый платеж  Подрядчику  в

Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в  тексте

абзаца первого пункта 3.1 в незаполненных полях необходимо записать:

"не предусматривается".

     Если авансовый  платеж признан  необходимым,  его размер  может

быть  установлен при  заключении  Договора подряда.  Его  конкретный

размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом

обоснованных предложений Подрядчика.  В этом случае в  незаполненных

полях в тексте абзаца первого пункта 3.1 необходимо указать размер и

сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).

     Согласно части 11 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N

185-ФЗ "О  Фонде  содействия  реформированию   жилищно-коммунального

хозяйства" средства Фонда могут использоваться на выплату аванса  на

проведение работ  по  капитальному ремонту  многоквартирного дома  в

размере не более тридцати процентов.

     В незаполненных  полях  в  тексте абзаца  третьего  пункта  3.1

Заказчиком  указывается  срок  выплаты  окончательного  платежа   по

завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2  и

справки  по форме  КС-3  (рекомендуемый  -  14 календарных  дней)  в

соответствии с условиями статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007

N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия реформированию  жилищно-коммунального

хозяйства".

     Если выставляемый   на   конкурс   Договор   включает   большое

количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их

выполнения  (более четырех  месяцев),  наряду с  авансовым  платежом

Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные

платежи.  В этом  случае  в статью  15  "Особые условия"  необходимо

внести следующие пункты:

     "15+. При   выполнении   Договора   Заказчиком   осуществляются

промежуточные  платежи  на  основании  предъявленных  Подрядчиком  и

принятых  Заказчиком объемов  выполненных  работ, в  пределах  суммы

стоимости  работ,   указанной  в  пункте   1.2  Договора.   Заказчик

производит   промежуточные   платежи   за   фактически   выполненные

Подрядчиком  работы  в  соответствии  с  предъявленными  Подрядчиком

счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3.

     15+. Сумма   выданного   аванса   учитывается   Подрядчиком   и

Заказчиком  при промежуточных  платежах  за выполненные  и  принятые

объемы Работ путем вычетов  пропорциональных сумм из сумм  очередных

промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".

                  Статья 4. Сроки выполнения работ

     4.1. В  случае заключения  Договора  по результатам  конкурсных

процедур  дата начала  работ  может  быть определена  Заказчиком  до

заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса.

     Дата начала  работ  может  определяться  Заказчиком  с   учетом

обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.

     4.2. Дата  окончания работ  определяется  путем отсчета  сроков

выполнения  работ  в  календарных днях,  приведенных  в  пункте  1.4

Договора, с даты начала работ.

     Если объект   капитального  ремонта   предполагает   выполнение

нескольких видов работ  и (или) требует  длительного времени для  их

выполнения,  то  Договором  может  быть  предусмотрено   составление

календарного  плана выполнения  работ.  В этом  случае  в статью  15

"Особые условия" необходимо внести следующие условия:

     "15+. Календарные  сроки выполнения  работ  и сроки  завершения

отдельных этапов  работ определяются  календарным планом  выполнения

работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".

                         Статья 5. Заказчик

     5.1.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта  указывается  срок

передачи  Заказчиком Подрядчику  по  акту Объекта  в  работу со  дня

подписания Договора  Сторонами. Этот  срок может  быть определен  по

усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом  предложений

    Подрядчика  при  заключении  Договора  подряда  (рекомендуемый  -  7
  

календарных дней).

                        Статья 6. Подрядчик

     Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение  на

территории  рабочей  площадки  временных  сооружений,  в  том  числе

осуществление временных  присоединений  к коммуникациям,  то в  этом

случае в  статью  15 "Особые  условия"  необходимо внести  следующие

пункты:

     "15+. Подрядчик   обязан   возвести   собственными   силами   и

средствами на территории рабочей площадки все временные  сооружения,

    необходимые для качественного  выполнения работ  по Договору, в  том
  

числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям:

___________________________________.

     15+.Подрядчик обязан   производить  оплату   за   использование

поставляемых  ресурсов   (вода,  электроэнергия,   тепло)  за   счет

собственных средств.".

     Необходимо указать   наименование   коммуникаций,   к   которым

Подрядчик обязан за  свой счет осуществить временные  присоединения.

Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

                     Статья 7. Выполнение работ

     7.1. В  незаполненном  поле  этого  пункта  необходимо  указать

должность,  Ф.И.О.,  документ, подтверждающий  полномочия,  название

организации, адрес,  контактные телефоны полномочного  представителя

Заказчика. В зависимости  от региональных особенностей и  конкретных

условий  проведения   капитального  ремонта  многоквартирного   дома

представителем Заказчика может быть:

     а) сотрудник  организации   Заказчика  (например,   управляющей

организации);

     б) инженер или инженерная организация, действующая на основании

договора с Заказчиком.

     Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении  прав

и выполнении обязанностей заказчика осуществляется в соответствии со

статьей 749 Гражданского  кодекса Российской Федерации: "Заказчик  в

целях осуществления контроля и надзора за строительством и  принятия

от  его  имени  решений  во  взаимоотношениях  с  подрядчиком  может

заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании

    заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером  (инженерной
  

организацией).  В  этом  случае  в  договоре  строительного  подряда

определяются  функции  такого  инженера  (инженерной   организации),

связанные с последствиями его действий для подрядчика.".

     При необходимости  в  незаполненном  поле  этого  пункта  можно

указать несколько  лиц,  являющихся уполномоченными  представителями

Заказчика.

     7.2. В  незаполненном  поле   пункта  7.2  необходимо   указать

должность, Ф.И.О.,  документ,  подтверждающий полномочия,  должность

представителя   Подрядчика,    обеспечивающего   выполнение    работ

Подрядчиком,  ведение  документации  на  объекте  и  представляющего

Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

     Если при капитальном  ремонте многоквартирного дома  необходимо

согласование  с органами  государственного  строительного надзора  и

другими  ведомственными  организациями  порядка  ведения  работ   на

объекте, то в статью 15 "Особые условия" необходимо внести следующий

пункт:

     "15+. Подрядчик обязан согласовать с органами  государственного

строительного  надзора  и   другими  контролирующими  и   надзорными

организациями проект порядка ведения работ на объекте.".

          Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

     8.1. Приемка  результатов  выполненных работ  осуществляется  с

соблюдением требований законодательства,  в том числе  установленных

частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",

согласно  которой  акты   приемки  работ  по  капитальному   ремонту

многоквартирного дома  должны  быть согласованы  с органом  местного

самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены  действовать

от    имени    товарищества    собственников    жилья,    жилищного,

жилищно-строительного  кооператива  или  иного   специализированного

потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений

в многоквартирном доме управляющей организации.

           Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

     9.3. В незаполненном поле этого пункта необходимо указать срок,

в течение которого Подрядчик  обязан направить своего  представителя

для  участия  в  составлении  акта,  фиксирующего  дефекты  и  (или)

наступление гарантийного  случая, согласования порядка  и сроков  их

устранения с  даты  получения письменного  уведомления от  Заказчика

(рекомендуемый - 3 календарных дня).

              Статья 13. Порядок расторжения договора

     13.1.1. Если  договор  заключен   по  результатам  конкурса   и

Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10

календарных дней с  даты подписания  Сторонами Договора, то  Договор

расторгается  и  с Подрядчика  удерживается  обеспечение  конкурсной

заявки в пользу Заказчика.

                     Статья 15. Особые условия

     В данную статью Договора подряда вносятся пункты по  усмотрению

Заказчика, приведенные ниже курсивом. Кроме этого, здесь могут  быть

приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта,

региональными особенностями и требованиями конкретного Заказчика.

     В зависимости от  видов работ по  капитальному ремонту  объекта

(например,  ремонт  фасада)  можно  внести  дополнительные   пункты,

обязывающие Подрядчика, например:

         
    - исключить доступ  посторонних  лиц на  рабочие леса  (убирать
  

лестницы  на  первый  ярус  лесов в  конце  рабочего  дня)  в  целях

обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов.  Назначить

ответственное лицо за исполнение данного пункта;

     - предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в

процессе ремонта и после  ремонта. Фотоматериалы по окончании  работ

передать Заказчику;

     - осуществлять   производство   работ   с   соблюдением    мер,

обеспечивающих   сохранность   архитектурно-художественного   декора

зданий и сооружений.

     Для снижения  рисков  Подрядчика, в  отдельных  случаях,  можно

рекомендовать страхование соответствующих рисков.

     Согласно статье 742  Гражданского кодекса Российской  Федерации

"Страхование объекта строительства" договором строительного  подряда

может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит  риск

случайной гибели или  случайного повреждения объекта  строительства,

материала,  оборудования  и  другого  имущества,  используемых   при

строительстве, либо ответственность за причинение при  осуществлении

строительства  вреда  другим  лицам,  застраховать   соответствующие

риски.

     Сторона, на  которую  возлагается обязанность  по  страхованию,

должна  представить  другой  стороне  доказательства  заключения  ею

договора   страхования   на  условиях,   предусмотренных   договором

строительного  подряда,  включая   данные  о  страховщике,   размере

страховой суммы и застрахованных рисках.

     Страхование не   освобождает    соответствующую   сторону    от

обязанности принять необходимые меры для предотвращения  наступления

страхового случая.

     В случае   страхования   рисков  в   данную   статью   Договора

рекомендуется внести следующий пункт:

     "15+.Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованные

с Заказчиком, строительные риски  на сумму, равную стоимости  работ,

указанной в пункте 1.2  Договора, и представить Заказчику  оригиналы

страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".

     В зависимости от  сложности и  условий проведения  капитального

ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно  предусмотреть

обязательное  страхование  ответственности  перед  третьими  лицами.

Тогда следует внести в особые условия следующий пункт:

     "15+.Подрядчик обязан  не  позднее  начала  работ  по  Договору

застраховать свою гражданскую  ответственность за вред,  причиненный

жизни, здоровью или  имуществу третьих лиц  при выполнении работ  на

объекте,  и  представить  Заказчику  копию  договора  страхования  в

течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".

     При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать,  что

чрезмерные  требования  по   страхованию  могут  повлечь  за   собой

существенное  увеличение  издержек  Подрядчика  и,  как   следствие,

увеличение цены конкурсной заявки.

                      ________________________

                                                        Приложение 1

                                 к Порядку привлечения товариществом

                             собственников жилья, жилищным, жилищно-

                                  строительным кооперативом или иным

                     специализированным потребительским кооперативом

                             либо выбранной собственниками помещений

                     в многоквартирном доме управляющей организацией

                          подрядных организаций для выполнения работ

                       по капитальному ремонту многоквартирного дома

                           с использованием средств, предоставляемых

                                в соответствии с Федеральным законом

                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде

                                  содействия реформированию жилищно-

                                            коммунального хозяйства"

                          Извещение о проведении открытого конкурса                         

                         на выполнение работ по капитальному ремонту                        

       Дата публикации извещения: ________________________________________________          

       Предмет конкурса:  право  заключения  договора   подряда  на  выполнение  работ   по 

  капитальному ремонту многоквартирного дома.                                               

       Адрес многоквартирного дома: ______________________________________________          

  ___________________________________________________________________________               

       Работы (объекты):__________________________________________________________          

  ___________________________________________________________________________               

                                    (перечислить работы)                                    

       Заказчик _________________________________________________________________           

  ___________________________________________________________________________               

   (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)  

       Организатор конкурса ______________________________________________________          

  __________________________________________________________________________                

        
    (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора    
  

                                          конкурса)                                         

       Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________________      

  ____________________________________________________________________ рублей,              

       Дата начала работ:_________________________________________________________          

       Дата вскрытия конвертов: __________________________________________________          

       Официальный сайт для публикации __________________________________________           

       __________________________________________________________________________           

       Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ___________________________        

  __________________________________________________________________________                

       Приложение: конкурсная документация в составе:                                       

       1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;              

       2) техническая        и        сметная        документация,        в        составе: 

  __________________________________________________________________________                

                                   (перечислить документы)                                  

       3) договор подряда (проект).                                                         

                      _______________________

                                                        Приложение 2

                                 к Порядку привлечения товариществом

                             собственников жилья, жилищным, жилищно-

                                  строительным кооперативом или иным

                     специализированным потребительским кооперативом

                             либо выбранной собственниками помещений

                     в многоквартирном доме управляющей организацией

                          подрядных организаций для выполнения работ

                       по капитальному ремонту многоквартирного дома

                           с использованием средств, предоставляемых

                                в соответствии с Федеральным законом

                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде

                                  содействия реформированию жилищно-

                                            коммунального хозяйства"

                            Информация о проведении конкурса                            

                       на выполнение работ по капитальному ремонту                      

       Дата ________________________________________________________________            

       Предмет конкурса:  право заключения  договора  подряда  на выполнение  работ  по 

  капитальному ремонту многоквартирного дома.                                           

       ___________________________________________________________________              

                      (наименование субъекта Российской Федерации)                      

           __________________________________________________________________           

                        (наименование муниципального образования)                       

       Адрес многоквартирного дома: __________________________________________          

  ______________________________________________________________________                

       Работы (объекты):____________________________________________________            

  ______________________________________________________________________                

                                  (перечислить работы).                                 

       Заказчик ____________________________________________________________            

  _______________________________________________________________________               

             (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика)             

       Организатор конкурса __________________________________________________          

  ______________________________________________________________________                

  ______________________________________________________________________                

      
    (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора  
  

                                        конкурса)                                       

       Начальная (максимальная) цена договора подряда: __________________________       

  ________________________________________________________________ рублей               

       Дата начала работ: ____________________________________________________          

       Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________         

       Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками __________________________     

  _______________________________________________________________________               

       Официальное извещение   и   конкурсная  документация   опубликованы   на   сайте 

  _______________________________________________________                               

                      ________________________

                                                        Приложение 3

                                 к Порядку привлечения товариществом

                             собственников жилья, жилищным, жилищно-

                                  строительным кооперативом или иным

                     специализированным потребительским кооперативом

                             либо выбранной собственниками помещений

                     в многоквартирном доме управляющей организацией

                          подрядных организаций для выполнения работ

                       по капитальному ремонту многоквартирного дома

                           с использованием средств, предоставляемых

                                в соответствии с Федеральным законом

                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде

                                  содействия реформированию жилищно-

                                            коммунального хозяйства"

                                        ПРОТОКОЛ                                       

              вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе             

           на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома           

          ____________________________________________________________________         

          ____________________________________________________________________         

                          (наименование работ, объект и адрес)                         

                          ___________________ _______________                          

                   
    (место проведения вскрытия (дата)                                       
  

  конвертов)                                                                           

       Состав конкурсной комиссии:                                                     

  Председатель комиссии _______________________________________________                

  Секретарь комиссии __________________________________________________                

  Члены комиссии ______________________________________________________                

  ____________________________________________________________________                 

  ____________________________________________________________________                 

  ____________________________________________________________________                 

                                    (ФИО, должность)                                   

       Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:                               

       __________________________________________________________________,             

       Время начала вскрытия конвертов ________________________________                

       На процедуре  вскрытия   конвертов   присутствовали  представители   участников 

  конкурса:                                                                            

       __________________________________________________________________              

       __________________________________________________________________              

       __________________________________________________________________              

           (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)          

       По приглашению   организатора   конкурса  на   процедуре   вскрытия   конвертов 

  присутствовали                                                                       

  ____________________________________________________________________                 

  ____________________________________________________________________                 

                                    (ФИО, должность)                                   

       Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок.    

       До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не  повреждены 

  и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.                 

       Конкурсная комиссия,  вскрыв  конверты,   установила,  что  заявки  поданы   от 

  следующих организаций:                                                               

  _____________________________________________________________________                

  _____________________________________________________________________                

  _____________________________________________________________________                

                        (наименование участника конкурса, адрес)                       

       Конкурсная комиссия  рассмотрела  конкурсные  заявки  на  предмет   определения 

  полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок  требованиям 

  конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).                         

       По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию  в 

  конкурсе допускаются следующие организации:                                          

  _____________________________________________________________________                

  _____________________________________________________________________                

  ______________________________________________________________________.              

       По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию  в 

  конкурсе не допускаются следующие организации:                                       

  _____________________________________________________________________                

  _____________________________________________________________________                

  _____________________________________________________________________.               

  Председатель конкурсной комиссии ________________________________________            

  Члены конкурсной комиссии ______________________________________________             

  _____________________________________________________________________                

                                       (подписи)                                       

                       _____________________

                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ

  

                               к протоколу вскрытия конвертов с заявками

  

                                          на участие в открытом конкурсе

  

                                                       от ______________

  

                     Сводная таблица конкурсных заявок

  

    
         
      (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
      

    
  

                          от 19.12.2011 г. N 1053)

  

    +--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

  

    | N|   Наиме-  | Документ, |  Документ, | Информация о| Документы,| Нотариально| Нотариально|  Нотариально |  Оригинал  | Справка из|    Цена   | Отметка о |

  

    |  |  нование  | подтверж- |  подтверж- |  составе и  | подтверж- | заверенные | заверенная |  заверенная  |     или    | налогового| конкурсной| соблюдении|

  

    |  | участника,|   дающий  |   дающий   | квалификации|   дающие  |    копии   |    копия   |     копия    | нотариально|  органа о |   заявки  | требований|

  

    |  |   адрес   | полномочия|  внесение  |  работников |    опыт   |   учреди-  |  свидете-  | свидетельства| заверенная |  размере  |           | к допуску |

  

    |  |           |  лица на  | обеспечения|             |   работы  |   тельных  |  льства о  |  о государс- |    копия   | задолжен- |           | на участие|

  

    |  |           |  осущест- |            |             |   (копии  | документов | постановке |    твенной   | выписки из |   ности   |           | в конкурсе|

  

    |  |           |   вление  |            |             | договоров |            |  на учет в |  регистрации |   Единого  |           |           |           |

  

    |  |           |  действий |            |             |  подряда) |            |  налоговом |              |  государс- |           |           |           |

  

    |  |           |  от имени |            |             |           |            |   органе   |              |  твенного  |           |           |           |

  

    |  |           | участника |            |             |           |            |            |              |   реестра  |           |           |           |

  

    |  |           |           |            |             |           |            |            |              | юридических|           |           |           |

  

    |  |           |           |            |             |           |            |            |              |     лиц    |           |           |           |

  

    +--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

  

    | 1|     2     |     3     |      4     |      5      |     6     |      7     |      8     |       9      |     10     |     11    |     12    |     13    |

  

    +--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

  

    | 1|           |           |            |             |           |            |            |              |            |           |           |           |

  

    +--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

  

    | 2|           |           |            |             |           |            |            |              |            |           |           |           |

  

    +--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

  

    | 3|           |           |            |             |           |            |            |              |            |           |           |           |

  

    +--+-----------+-----------+------------+-------------+-----------+------------+------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+

  

    Председатель конкурсной комиссии __________________________________

  

    Члены конкурсной  комиссии  ________________________________________

  

    (подписи)
  

                     _________________________

                                                        Приложение 4

                                 к Порядку привлечения товариществом

                             собственников жилья, жилищным, жилищно-

                                  строительным кооперативом или иным

                     специализированным потребительским кооперативом

                             либо выбранной собственниками помещений

                     в многоквартирном доме управляющей организацией

                          подрядных организаций для выполнения работ

                       по капитальному ремонту многоквартирного дома

                           с использованием средств, предоставляемых

                                в соответствии с Федеральным законом

                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде

                                  содействия реформированию жилищно-

                                            коммунального хозяйства"

                                     ПРОТОКОЛ                                     

           оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе           

        на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:        

        __________________________________________________________________        

        __________________________________________________________________        

                       (наименование работ, объект и адрес)                       

                       ________________________ ____________                      

                   
    (место проведения оценки и (дата)                                  
  

  сопоставления заявок)                                                           

       Состав конкурсной комиссии:                                                

  Председатель комиссии ______________________________________________            

  Секретарь комиссии _________________________________________________            

  Члены комиссии ____________________________________________________             

  __________________________________________________________________              

  __________________________________________________________________              

  __________________________________________________________________              

                                 (ФИО, должность)                                 

       На процедуру оценки  и  сопоставления конкурсных  заявок поступили  заявки 

  следующих участников конкурса:                                                  

  __________________________________________________________________              

  __________________________________________________________________              

                     (наименование участника конкурса, адрес)                     

       Оценка заявок проведена конкурсной  комиссией по критериям,  установленным 

  пунктом 6 конкурсной документации.                                              

       Результаты оценки заявок по критериям  "Цена договора" и "Срок  выполнения 

  работ", и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу.          

       Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.      

       По результатам  оценки  и  сопоставления  заявок  представленным   заявкам 

  присвоены следующие номера:                                                     

       1. _____________________________________________________________,          

       2. _____________________________________________________________,          

       3. _____________________________________________________________,          

       4. _________________________________________________________ и т.д.        

       Победителем конкурса признана _____________________________________        

  __________________________________________________________________              

                            (наименование организации)                            

       Организатору конкурса поручается:                                          

       - в пятидневный срок  со дня  подписания настоящего протокола  осуществить 

  возврат обеспечения  конкурсной заявки участникам,  за исключением  участников, 

  заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.                                         

  Председатель конкурсной комиссии _____________________________                  

  Члены конкурсной комиссии ___________________________________                   

                                          (подписи)                               

                       _____________________

                                                          Приложение

                           к протоколу оценки и сопоставления заявок

                                      на участие в открытом конкурсе

                                                    от______________

             Оценка заявок по критериям и подкритериям

+---+--------------+------------+-----------------------+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+

| N | Наименование |   Дата и   |     Критерий "цена    |  Критерий "срок |                                      Критерий "квалификация"                                     |  ИТОГО  |

|   |   участника  |    время   |       договора"       |    выполнения   |                                                                                                  |         |

|   |              | регистрации|                       |      работ"     |                                                                                                  |         |

|   |              |            |                       |                 +--------------------------------------------------------------------------------------------+-----+         |

|   |              |   заявки   |                       |                 |                                         подкритерии                                        | балл|         |

|   |              |            +--------+---------+----++-----------+----++-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-+---+-+         |

|   |              |            |   без  |    с    | балл| показатель| балл|  опыт | штрафной |  квали-  | штрафной | количество | штрафной | проигранные | штрафной |     |           |

|   |              |            | льготы,| льготой,|     |           |     | работы|   балл   |  фикация |   балл   |  нарушений |   балл   | арбитражные |   балл   |     |           |

|   |              |            | рублей |  рублей |     |           |     |       |          | персонала|          | выполнения |          |     дела    |          |     |           |

|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |    работ   |          |             |          |     |           |

+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------++---------+----------+-+----------+----------+--+----------+----------+---+-+---+-------+

| 1 |       2      |      3     |    4   |    5    |  6  |     7     |  8  |         9         |          10          |           11           |            12           |  13 |   14  |

+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------++---------+----------+-+----------+----------+--+----------+----------+---+-+---+-------+

|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |            |          |             |          |     |           |

+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-----+-----------+

|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |            |          |             |          |     |           |

+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-----+-----------+

|   |              |            |        |         |     |           |     |       |          |          |          |            |          |             |          |     |           |

+---+--------------+------------+--------+---------+-----+-----------+-----+-------+----------+----------+----------+------------+----------+-------------+----------+-----+-----------+

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

     (подписи)

                     _________________________

                                                        Приложение 5

                                 к Порядку привлечения товариществом

                             собственников жилья, жилищным, жилищно-

                                  строительным кооперативом или иным

                     специализированным потребительским кооперативом

                             либо выбранной собственниками помещений

                     в многоквартирном доме управляющей организацией

                          подрядных организаций для выполнения работ

                       по капитальному ремонту многоквартирного дома

                           с использованием средств, предоставляемых

                                в соответствии с Федеральным законом

                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде

                                  содействия реформированию жилищно-

                                            коммунального хозяйства"

    
         
      (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
      

    
  

                          от 27.05.2013 г. N 335)

  

                                     Заявка                                     

        на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту       

        _________________________________________________________________       

        _________________________________________________________________       

                  (указать наименование работ, объект и адрес)                  

       1. Участник:                                                             

+----------------------------------------+-------------------------------------+

| 1.1. Наименование юридического лица    |                                     |

+----------------------------------------+-------------------------------------+

| 1.2. ИНН                               |                                     |

+----------------------------------------+-------------------------------------+

| 1.3. Юридический адрес                 |                                     |

+----------------------------------------+-------------------------------------+

| 1.4. Фактический адрес                 |                                     |

+----------------------------------------+-------------------------------------+

| 1.5. Контактный телефон (факс)         |                                     |

+----------------------------------------+-------------------------------------+

| 1.6. Контактное лицо                   |                                     |

+----------------------------------------+-------------------------------------+

       2. Электронный адрес участника _________________________________________ 

       3. Участник _________________________________________________________    

            является (не является), основание освобождения от уплаты            

                              НДС в случае наличия                              

  плательщиком налога на добавленную стоимость.                                 

       4. Участник ___________________________ выданное саморегулируемой        

       имеет (не имеет)                                                         

  организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  на 

  безопасность   объектов   капитального   строительства   согласно    Перечню, 

  утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.       

       5. Право на льготы                                                       

       5.1. Участник является _______________________________________________   

          (микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)         

+------------------------------------------+-------------------+---------------+

|               Наименование               | Единица измерения |    Значение   |

+------------------------------------------+-------------------+---------------+

| Средняя численность работников за        |      человек      |               |

| предшествующий календарный год           |                   |               |

+------------------------------------------+-------------------+---------------+

| Размер выручки без учета налога на       |       рублей      |               |

| добавленную стоимость                    |                   |               |

+------------------------------------------+-------------------+---------------+

| Балансовая стоимость активов за          |       рублей      |               |

| предшествующий календарный год           |                   |               |

+------------------------------------------+-------------------+---------------+

       5.2. Участник  является   местным   предприятием  и   имеет   право  на   льготу 

  _______________________________________________________________________               

                                        (да/нет)                                        

       6. Конкурсная документация  изучена нами  в полном  объеме и  признана полной  и 

  достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.                               

       7. Подтверждаем соответствие требованиям:                                        

       - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом  Российской 

  Федерации об административных правонарушениях;                                        

       - отсутствие  просроченной  задолженности  перед  бюджетами  всех  уровней   или 

  государственными внебюджетными фондами;                                               

       - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;       

       - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.                             

       8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:                     

+----+----------------------------------------+-----------------+-------------+

|  N |              Наименование              |     Единица     |   Значение  |

    |    |                                        |    измерения    |     (все    |
  

|    |                                        |                 |   значения  |

|    |                                        |                 | указываются |

|    |                                        |                 |   цифрами)  |

+----+----------------------------------------+-----------------+-------------+

|  1 |                    2                   |        3        |      4      |

+----+----------------------------------------+-----------------+-------------+

| 1. | Цена договора, в том числе налог на    |      Рубли      |             |

|    | добавленную стоимость (при наличии)    |                 |             |

+----+----------------------------------------+-----------------+-------------+

| 2. | Срок выполнения работ                  | Календарные дни |             |

|    |                                        |  с даты начала  |             |

|    |                                        |      работ      |             |

+----+----------------------------------------+-----------------+-------------+

         
    9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

  

    +---+-------------------------------------------------+----------+-------------+

  

    |N  |                  Наименование                   | Единица  |  Значение   |

  

    
      |   |                                                 |измерения |    (все     |
    
    
      

    
  

    |   |                                                 |          |  значения   |

  

    |   |                                                 |          |указываются  |

  

    |   |                                                 |          |  цифрами)   |

  

    +---+-------------------------------------------------+----------+-------------+

  

    |1  |Опыт работы, в том числе:                        |   шт.    |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |количество успешно завершенных объектов-аналогов |          |             |

  

    
      |   |за последний год по видам работ (не              |          |             |
    
    
      

    
  

    |   |подтвержденных документально)                    |          |             |

  

    +---+-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |количество успешно завершенных объектов-аналогов |          |             |

  

    |   |за последний год по видам работ, подтвержденных  |          |             |

  

    |   |представленными договорами подряда и другими     |          |             |

  

    |   |документами                                      |          |             |

  

    +---+-------------------------------------------------+----------+-------------+

  

    |2  |Квалификация персонала, в том числе:             | человек  |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |- наличие квалифицированного инженерного         |          |             |

  

    |   |персонала                                        |          |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |с опытом работы более 10 лет и стажем работы в   |          |             |

  

    |   |компании более 2 лет                             |          |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |с опытом работы более 5 лет                      |          |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |- наличие квалифицированного производственного   |          |             |

  

    |   |персонала                                        |          |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |с опытом работы более 10 лет и стажем работы в   |          |             |

  

    |   |компании более 2 лет                             |          |             |

  

    |   +-------------------------------------------------+          +-------------+

  

    |   |с опытом работы более 5 лет                      |          |             |

  

    +---+-------------------------------------------------+----------+-------------+

  

    
      |3  |Соблюдение техники безопасности (кол-во          |   шт.    |             |
    
    
      

    
  

    |   |несчастных случаев при производстве работ за     |          |             |

  

    |   |последние 2 года)                                |          |             |

  

    +---+-------------------------------------------------+----------+------------++   

  

    |4  |Участие в судебных заседаниях в качестве         |   шт.    |             |    

  

    |   |ответчика по делам об исполнении договорных      |          |             |    

  

    |   |обязательств по договорам подряда за последние 2 |          |             |    

  

    |   |года (проигранные арбитражные дела)              |          |             |  

  

    +---+-------------------------------------------------+----------+-------------+    

  

    
           
      (В  редакции  Постановления Правительства Нижегородской области
      

    
  

    от 27.05.2013 г. N 335)
  

  10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________________________       

  _________________________________________________________________рублей,              

  _______________________________________________________________________               

                           (дата, номер платежного поручения)                           

       11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ___________________________     

  _______________________________________________________________________               

  (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)          

       12. Нами  были  представлены  ранее  в составе  заявки  на  участие  в  конкурсе 

  _______________________________________________________________________               

  _______________________________________________________________________               

                      (указать наименование работ, объект и адрес)                      

  документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.             

       Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать (при наличии).         

                     __________________________

                                                        Приложение 6

                                 к Порядку привлечения товариществом

                             собственников жилья, жилищным, жилищно-

                                  строительным кооперативом или иным

                     специализированным потребительским кооперативом

                             либо выбранной собственниками помещений

                     в многоквартирном доме управляющей организацией

                          подрядных организаций для выполнения работ

                       по капитальному ремонту многоквартирного дома

                           с использованием средств, предоставляемых

                                в соответствии с Федеральным законом

                              от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде

                                  содействия реформированию жилищно-

                                            коммунального хозяйства"

                                       Опись                                       

                        входящих в состав заявки документов                        

  ___________________________________________________________________              

  ___________________________________________________________________              

                              (наименование участника)                             

  подтверждает, что для  участия в  конкурсе на выполнение  работ по  капитальному 

  ремонту                                                                          

  __________________________________________________________________               

  __________________________________________________________________               

                    (указать наименование работ, объект и адрес)                   

       в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и  что 

  содержание описи и состав заявки совпадают.                                      

+-----------------------------------------------------------+------------------+

|                   Наименование документа                  | Количество листов|

+-----------------------------------------------------------+------------------+

|