Распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.07.2018 № 736-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2018 года  № 736-р

 

Об изменении условийгосударственного контракта

 

(В редакции Распоряжения Правительства Нижегородской областиот22.10.2018 г. № 1118-р)

 

В соответствии спунктом 3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. Установить, что ГБУ НО "Экологиярегиона" вправе осуществлять по соглашению сторон изменение существенныхусловий государственного контракта от 25 июля 2016 года № 25-16/ЕП (далее -Контракт).

2. Утвердить прилагаемый перечень измененийсущественных условий Контракта.

3. Установить, что настоящее распоряжение вступаетв силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие сдаты подписания Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера,имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации изфедерального бюджета от 27 мая 2018 года № 051-17-2018-001, заключенного междуМинистерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации иПравительством Нижегородской области во исполнение распоряжения ПравительстваРоссийской Федерации от 27 апреля 2018 года № 781-р о выделении из резервногофонда Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощиНижегородской области.

 

 

 

И.о. временно исполняющего

обязанностиГубернатора                                                  А.А.Байер

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 10 июля 2018 года № 736-р

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений существенных условийгосударственного контракта

от 25 июля 2016 года №25-16/ЕП на выполнение работ

по ликвидациинакопленного экологического ущерба

на территорииНижегородской области

(далее - Контракт)

 

(Вредакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от 22.10.2018 г. № 1118-р )

 

1. Подлежат изменениюи изложению в новой редакции следующие пункты Контракта:

1.1. "2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации объектов накопленногоэкологического ущерба (далее - ОНЭУ) на территории Нижегородской области,включающие в себя проектные, подготовительные, строительно-монтажные работы, работыпо разработке конструкторской документации, работы по термическомуобезвреживанию отходов и апробации, рекультивации и другие работы (далее также- Работы) на объектах Заказчика: свалка промышленных отходов "Чернаядыра", шламонакопитель "Белое море", полигон твердых бытовыхотходов "Игумново" (далее по тексту - Объект или Объекты), всоответствии с условиями настоящего Контракта, государственной программойРоссийской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы,утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326, Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Техническим заданием(Приложение № 2 к настоящему Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение №3 к настоящему Контракту), действующими техническими регламентами (СНиП, ГОСТ ит.п.), а Заказчик обязуется принять их результат в установленном порядке иуплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.".

1.2. "2.2.Работы по настоящему Контракту включают в себя все работы и затраты, указанныев Приложениях №№ 1-3.".

1.3. "2.3.Порядок оплаты Работ установлен в статье 15 настоящего Контракта.".

1.4. "3.1.2.Подрядчик должен соответствовать требованиям, установленным Градостроительнымкодексом РФ (быть членом саморегулируемой организации в соответствующих областяхдля выполнения Работ по настоящему Контракту, иметь необходимое количествоспециалистов, включенных в Национальный реестр специалистов в соответствующихобластях и т.д.).".

1.5. "6.6. Привозникновении на стадии выполнения строительно-монтажных работ у организации,осуществляющей строительный контроль, замечаний к проектной и рабочейдокументации, в том числе влияющих на реализацию Объекта в целом или его части,данная организация в кратчайшие сроки направляет замечания в письменном видеПодрядчику и Заказчику. Срок на устранение замечаний Подрядчиком - 10 (Десять)рабочих дней с момента получения уведомления.".

1.6. "8.4. Привыявлении недостатков и дефектов в разработанной Подрядчиком проектной ирабочей документации на стадии выполнения строительно-монтажных работ Подрядчикобязан незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику и устранитьвыявленные дефекты (недостатки) в сроки, указанные в п.6.6 Контракта. В случаеневозможности устранения выявленных недостатков в указанный срок Подрядчик письменноуведомляет об этом Заказчика и стороны вправе согласовать в письменной формеиной срок для устранения выявленных недостатков.".

1.7. "9.1. Всеуведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, еслиони направлены заказным письмом или доставлены лично по почтовым адресамСторон, указанным в ст.31 Контракта, с получением под расписку соответствующимидолжностными лицами, уполномоченными надлежащим образом. Стороны договорились,что передаваемая посредством факса или электронной почты корреспонденция(письма, протоколы, счета, счет-фактуры, акты и прочее) имеет юридическую силудо момента получения оригинала. Направление оригиналов обязательно не позднее 4(Четырех) рабочих дней с момента отправки корреспонденции посредством факса илиэлектронной почты.".

1.8. "11.2.Организация, осуществляющая строительный контроль, производит строительныйконтроль выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ, проверкусоответствия их выполнения требованиям технических регламентов, градостроительногоплана земельных участков, а также результатам инженерных изысканий, проектной ирабочей документации и осуществляет проверку порядка оформления исполнительнойдокументации на выполняемые объемы строительно-монтажных работ.

Организация, осуществляющаястроительный контроль, подтверждает соответствие представленных Подрядчиком кприемке Заказчику строительно-монтажных работ и исполнительной документациитребованиям технических регламентов, сводов правил, национальных стандартов идругих нормативных актов Российской Федерации и подтверждает соответствиеуказанной в документах стоимости строительно-монтажных работ, материалов,оборудования и иных затрат.".

1.9. "13.3.Страховая сумма по Договору страхования должна быть не менее 17,57669% от ценыКонтракта, что составляет 1 232 490 940 (Один миллиард двести тридцатьдва миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей 50копеек.".

1.10. "15.1.Цена Контракта определена в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение№ 3 к настоящему Контракту) и составляет 7 012 075 527 (Семь миллиардовдвенадцать миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 46копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 069 638 639 (Один миллиард шестьдесятдевять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать девять)рублей 78 копеек.

При формировании ценыКонтракта Стороны исходят из требований действующего законодательства РФ о непревышении лимитов бюджетных обязательств.

Цена контрактаявляется твердой и определена на весь срок исполнения Контракта. Цена, каксущественное условие Контракта, может быть изменена по соглашению сторон всоответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд" в пределах объема денежных средств,доведенных до Заказчика в рамках действующих соглашений, заключенных Заказчикомс уполномоченными органами.".

1.11. "15.3.Заказчик осуществляет перечисление средств по Контракту из федерального иобластного бюджетов в следующих объемах:

 

Год	Уровень бюджета	Объем средств (рублей)
2016	областной (Нижегородская область)	211 282 894,13
2017	федеральный	500 000 000,00
	областной (Нижегородская область)	168 703 600,00
2018	федеральный	500 000 000,00 + 3 300 000 000
	областной (Нижегородская область)	175 675 700,00 + 33 333 333,33
2019	федеральный	826 531 500,00
	областной (Нижегородская область)	290 403 000,00
2020	федеральный	744 547 700,00
	областной (Нижегородская область)	261 597 800,00
ИТОГО:		7 012 075 527,46

".

1.12. "15.4.Порядок оплаты Работ по настоящему Контракту:

15.4.1. Заказчикперечисляет Подрядчику авансовый платеж по Контракту в размере 1 232 490 940(Один миллиард двести тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсотсорок) рублей  50 копеек, в том числе:

- в размере 211 282894 (Двести одиннадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсотдевяносто четыре) рубля 13 копеек не позднее 29.08.2016 года;

- в размере 200 607984 (Двести миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля52 копейки не позднее 24.04.2017 года;

- в размере 820 600061 (Восемьсот двадцать миллионов шестьсот тысяч шестьдесят один) рубль 85копеек не позднее 10.07.2018 г.

Министерство финансовНижегородской области осуществляет казначейское сопровождение средств в рамкахнастоящего Контракта.

15.4.2. Расчеты поКонтракту производятся Заказчиком после 100% зачета ранее выплаченного согласноп.15.4.1 авансового платежа в размере 1 232 490 940 (Один миллиард двеститридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей 50копеек за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы втечение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Актов оприемке выполненных работ/Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, ноне более средств, поступивших от главного распорядителя на указанные цели.

15.4.3. Все расчетыосуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

15.4.4 Подрядчик непозднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения авансового платежапредоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиямиНалогового кодекса РФ.

Денежные средства,поступившие в качестве авансового платежа, запрещено перечислять:

- в качестве взноса вуставный капитал другого юридического лица;

- в целях размещенияуказанных средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты.".

1.13. "15.6.Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ производится поэтапно,продолжительность каждого отчетного периода (этапа) составляет 1 (Один)календарный месяц. При наличии выполненных работ в отчетном периоде Подрядчикне позднее 10 (Десяти) календарных дней до завершения каждого из отчетныхпериодов направляет в адрес Заказчика комплект документов, состав которыхопределяется в настоящем пункте Контракта. Приемка Заказчиком выполненных Работпо Контракту производится по предъявленным Актам о приемке выполненныхработ/Актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимостивыполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 30 (Тридцати) календарныхдней после получения Заказчиком.

Акты о приемкевыполненных работ/Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка остоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (по 2 экземпляра),оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Подрядчика, припредъявлении Заказчику объема выполненных строительно-монтажных работподписываются Заказчиком только на основании подписанных представителямиПодрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль, Актов о приемкевыполненных работ, журналов учета выполненных работ, заполненных на отчетнуюдату, исполнительной документации.

В случае отказа отприемки работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемкиработ с указанием их недостатков и сроков устранения в одностороннем порядке.Срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков исчисляется с датыполучения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика и не может превышать 10(Десять) календарных дней. Подрядчик обязуется за свой счет устранитьвыявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявитьрезультаты работ к сдаче-приемке. В этом случае Акт о приемке выполненныхработ/Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимостивыполненных работ и затрат по форме КС-3 подписываются Заказчиком в течение 10(Десяти) календарных дней после полного устранения Подрядчиком всех выявленныхнедостатков. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки ввышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьихлиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов поустранению недостатков за счет Подрядчика.".   (Абзацв редакции - Распоряжение Правительства Нижегородской области от22.10.2018 г. № 1118-р)

1.14. "15.10.При выявлении организацией, осуществляющей строительный контроль,несоответствий объемов, стоимости, расценок, качества работ требованиямнормативных актов, стандартов и технических регламентов, проектнойдокументации, положениям настоящего Контракта, указанная организациянезамедлительно направляет в адрес Подрядчика уведомление о выявленныхнесоответствиях (недостатках). Срок устранения несоответствий (недостатков)Подрядчиком не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.".

1.15. "15.15.Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, заисключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренныхположениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд.".

1.16. "16.1.5.Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующихнорм и правил и положениями настоящего Контракта и предоставлять ееорганизации, осуществляющей строительный контроль.

Подрядчик обязанобеспечить Авторский надзор за строительством (реконструкцией, капитальнымремонтом) Объектов в случаях и порядке, предусмотренных действующимзаконодательством.".

1.17. "16.1.7.Обеспечить в ходе выполнения Работ за свой счет выполнение на Объектахмероприятий по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности,пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, атакже отраслевыми стандартами и нормативами, действующими на момент выполненияработ.".

1.18. "16.3. Приисполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая,если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контрактувследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния илиприсоединения.".

1.19. "17.1.9.Производственный экологический контроль осуществляется Подрядчиком за счетсредств, учтенных в цене Контракта.".

1.20. "19.1.Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов работв рамках исполнения настоящего Контракта, обладающих необходимыми разрешениямии допусками, опытом, оборудованием и персоналом.".

1.21. "20.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Работы Материалами иОборудованием в соответствии с Проектной документацией, Расчетом цены Контракта(Приложение № 3 к настоящему Контракту), разработанной Подрядчиком иутвержденной Заказчиком конструкторской документацией, Рабочей документацией,утвержденной Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль,"в производство работ" с обязательным соблюдением требованийнормативно-технической документации, обязательных при выполнении Работ.

Все используемыеПодрядчиком для выполнения Работ по настоящему Контракту Материалы иОборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта,паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.".  (Абзац в редакции Распоряжения Правительства Нижегородскойобласти от22.10.2018 г. № 1118-р)

1.22. "21.1.Подрядчик обязан предоставлять Заказчику и организации, осуществляющейстроительный контроль, Исполнительную документацию по выполненным работам. Исполнительнаядокументация должна быть оформлена в соответствии с РД-11-02-2006.

Исполнительнаядокументация оформляется и представляется Заказчику в порядке, предусмотренномпп.15.6, 15.9, 15.11 Контракта.

Порядок проверки иприема Исполнительной документации идентичен порядку, установленному дляпервичной учетной документации, предусмотренному в статье 15 Контракта.".

1.23. "22.1.Подрядчик в случае возникновения необходимости сдачи скрытых работ долженнаправить организации, осуществляющей строительный контроль (авторский надзор)и Заказчику уведомление о необходимости приемки скрытых работ не позднее, чемза 2 (Два) рабочих дня до планируемой даты сдачи работ.".

1.24. "23.3.Подрядчик не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до наступления срока окончаниявыполнения всех работ по Контракту, передает Заказчику исполнительнуюдокументацию на Объекты в 4 (четырех) экземплярах с письменным подтверждениемсоответствия переданной документации фактически выполненным работам.Передаваемая документация должна быть утверждена организацией, осуществляющейстроительный контроль.".

1.25. "26.4. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств понастоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 0,5%от цены Контракта в сумме 35 060 377 (Тридцать пять миллионов шестьдесят тысячтриста семьдесят семь) рублей 64 копейки.".

1.26. "26.17. Вслучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств понастоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,Заказчик по требованию Подрядчика выплачивает последнему штраф в размере 0,5%от цены Контракта в сумме 35 060 377 (Тридцать пять миллионов шестьдесят тысячтриста семьдесят семь) рублей 64 копейки.".

1.27. "27.3. Вслучае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, спор передается нарассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке.  Не подведомственныекомпетенции арбитражных судов споры передаются на рассмотрение в Нижегородскийрайонный суд города Нижнего Новгорода.".

2. Подлежат включениюв текст Контракта следующие пункты:

2.1. "5.2.Подрядчик обязуется провести паспортизацию отходов I-IV классов опасности иобеспечить производство работ по Контракту в порядке и с соблюдениемтребований, установленных Постановлением Правительства от 16 августа 2013 г. № 712 "О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности",Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства ипотребления" (в том числе, ст. 16), Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды".".

2.2. "26.4.1. Заказчик вправе взыскать с Подрядчикаштраф в размере, определенном в п.26.4, в том числе в следующих случаях:

- за каждый выявленный и не устраненный Подрядчиком вустановленный Контрактом срок случай несоответствия Работ требованиям Проектнойи Рабочей документации, технических регламентов, стандартов, сводов".  (Пунктв редакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от22.10.2018 г. № 1118-р)

2.3. "26.19.Заказчик вправе в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта,предусматривающих наложение неустойки (штраф, пени), указанной в статье 26Контракта, взыскать в бесспорном порядке сумму неустойки путем удержания изпричитающихся Подрядчику платежей.".

3. Подлежатисключению из текста Контракта: пп.14.3, 15.2, 15.8, 15.13, 15.16, 16.2.5,25.4.4, 28.4.

4. Подлежит указанию,что действие п. 15.4.1, изложенного в редакции п.1.12 настоящего распоряжения,распространяется на отношения сторон, возникшие с даты подписания сторонамиКонтракта, а действие п.15.4.2, изложенного в редакции п.1.12 настоящегораспоряжения, распространяется на отношения Сторон, возникшие с датыперечисления Подрядчику в полном объеме авансового платежа по Контракту.

5. Приложения № 1.1,1.2, 1.3 к Контракту "Календарный график выполнения работ" изложить вредакции приложения № 1 к настоящему распоряжению "Календарный графиквыполнения работ".

6. Приложение № 3 кКонтракту "Распределение цены Контракта" изложить в редакцииприложения № 2 к настоящему распоряжению "Расчет цены Контракта".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства

Нижегородской области

от 10 июля 2018 года № 736-р

 

 

	КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ   (В редакции Распоряжения Правительства Нижегородской области от 22.10.2018 г. № 1118-р)
	Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
	РАЗДЕЛ I.  Объект: "Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области.  Объект №1. Ликвидация неорганизованной свалки "Черная дыра" промышленных отходов бывшего производства ОАО "Оргстекло"".
																																				тыс. руб.
№№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Общая сметная стоимость согласно экспертных заключений	2016 год	2017 год				2018год													2019год													2020год					2016 - 2020 г.г.
			2016	окт.17	ноя.17	дек.17	ИТОГО	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	ИТОГО	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	ИТОГО	янв.20	фев.20	мар.20	апр.20	ИТОГО	ВСЕГО
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Глава 1.Подготовка территории строительства.
1.1	Затраты по разбивке основных осей зданий и   сооружений	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45	0,00	0,00	0,00	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45
1.2	Аренда земельного участка для размещения Участка термического обезвреживания отходов	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	3 658,00	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	856,68	3 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,96
1.3	Аренда земельного участка под размещение инженерных коммуникаций	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	196,56	820,56	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	216,22	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,54

 

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1.4	Вырубка деревьев	88,32	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
1.5	Демонтаж ограждения	530,33	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,33
1.6	Расчет компенсационных выплат за вырубку зеленых насаждений	17 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,67
1.7	Выполнение археологического охранно-разведывательного обследования	306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,73
	Итого по главе 1.	30 684,23	0,00	0,00	0,00	74,07	74,07	0,00	0,00	1 718,39	0,00	0,00	18 163,40	0,00	0,00	1 076,64	0,00	0,00	904,56	21 863,00	0,00	0,00	984,72	0,00	0,00	984,72	0,00	0,00	1 062,60	0,00	0,00	1 072,90	4 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 042,00
2	Глава 2.Основные объекты строительства
2.1	Генеральный план. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	22 451,18	0,00	0,00	0,00	529,31	529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,60	0,00	5 094,89	0,00	15 327,17	21 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 451,18
2.2	Генеральный план. Участок термического обезвреживания отходов.	11 529,63	0,00	0,00	0,00	1 966,19	1 966,19	0,00	0,00	320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,29	0,00	0,00	9 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,63
2.3	Архитектурные решения. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,79	0,00	0,00	0,00	435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,79
2.4	Архитектурные решения. Участок термического  обезвреживания отходов	5 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,86	0,00	0,00	4 746,53	0,00	0,00	0,00	5 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,39
2.5	Конструкции железобетонные. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой.	545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,38	0,00	0,00	545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,38
2.6	Конструкции железобетонные. Участок термического обезвреживания отходов.	12 508,62	0,00	0,00	0,00	11 287,43	11 287,43	0,00	0,00	-393,09	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,28	0,00	1 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,62
2.7	Конструкции металлические. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой	3 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,50	0,00	3 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,50
2.8	Конструкции металлические. Участок термического обезвреживания отходов	10 512,69	0,00	0,00	0,00	671,59	671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261,20	9 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512,69
2.9	Внутренние системы ВиК, отопление, вентиляция, кондиционирование, газоснабжение, электроснабжение .Участок термического обезвреживания отходов	7 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,16	2 499,16	2 499,15	7 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,47
2.10	Технологические решения. Участок извлечения отходов с подъездной дорогой	27 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,30	13 917,30	27 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,60
2.11	Технологические решения. Участок термического обезвреживания отходов	1 634 686,25	0,00	0,00	0,00	130 148,96	130 148,96	0,00	0,00	661 153,74	0,00	0,00	330 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 806,69	1 504 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 686,25
2.12	Демонтаж технологического оборудования	2 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00