Приказ от 07.11.2011 г № 67
Об утверждении формы государственного контракта на энергосервис
В целях осуществления действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую форму государственного контракта на энергосервис.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области В.А. Супернака.
Министр
В.В.УЛЬЯНОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ЭНЕРГОСЕРВИС N "____" ________________ 2011 г. г. ________________ _______________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________ действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ________________________________________________________ в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, совместно именуемые "Стороны", на основании _____________________________________ с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 636 "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис", Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Государственный контракт на энергосервис (далее - Контракт) с целью обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов Заказчиком при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в ведении Заказчика (далее - Объекты Заказчика), о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.В рамках настоящего Контракта Исполнитель должен осуществить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе внедрить энергосберегающие мероприятия на объектах Заказчика, в свою очередь Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и выполненные работы и оплатить их на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом, за счет средств, полученных от экономии в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
1.2 Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, которые обязан выполнить Исполнитель, указан в Приложении N 1 к настоящему Контракту (далее также - Перечень энергосберегающих мероприятий).
1.3.Перечень объектов Заказчика, на которых предполагается реализация настоящего Контракта, с указанием адреса и технических характеристик представлен в Приложении N 2 к настоящему Контракту.
1.4.Размер экономии энергетических ресурсов в денежном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения настоящего Контракта, составляет <1>:
--------------------------------
<1> Указывается фиксированный размер экономии в денежном выражении, содержащийся в конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме, извещении о проведении запроса котировок (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 56.1 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", далее - Федеральный закон "О размещении заказов...") или размер экономии в денежном выражении, предложенной Исполнителем (в случае, предусмотренном пунктами 2 и 3 части 3 статьи 56.1 Федерального закона "О размещении заказов...").
- электрической энергии - ______ руб.;
- тепловой энергии - _________ руб.;
- холодной воды - _______ руб.;
- горячей воды - _______ руб.;
- природного газа - _______ руб.
1.5.Размер экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения настоящего Контракта за весь срок его действия составляет:
- электрической энергии - ______ кВтч;
- тепловой энергии - _________ Гкал;
- холодной воды - _______ куб. м;
- горячей воды - _______ куб. м или Гкал;
- природного газа - _______ куб. м.
Размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта, определяется исходя из размера экономии энергетического ресурса в денежном выражении и стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса (открытого аукциона, запроса котировок, направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе или аукционе).
Стоимость единицы каждого из указанных энергетических ресурсов указана в Приложении N 3 к настоящему Контракту <2>.
1.6.Доля размера экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, которая должны обеспечиваться Исполнителем за расчетный период в результате реализации энергосберегающих мероприятий по настоящему Контракту составляет <3>:
- электрической энергии - ______ кВтч;
- тепловой энергии - _________ Гкал;
- холодной воды - _______ куб. м;
- горячей воды - _______ куб. м или Гкал;
- природного газа - _______ куб. м.
За расчетный период принимается календарный год.
1.7.При внедрении энергосберегающих мероприятий Исполнитель обязан обеспечить соблюдение следующих режимов (условий) использования энергетических ресурсов на объектах Заказчика:
- температурный режим в помещениях - ___________ °C;
- уровень освещенности на рабочих местах - _________;
- влажность в помещениях - __________%;
- режим работы Заказчика - ________________________
1.8.Все работы выполняются полностью из материалов Исполнителя, его силами и средствами.
--------------------------------
<2> При осуществлении расчетов за поставку (куплю-продажу, передачу) энергетического ресурса по нескольким ценам (тарифам) стоимость единицы энергетического ресурса определяется как средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса, потребляемых Учреждением в течение не менее 6 календарных месяцев, предшествующих дате заключения Контракта, по которым осуществлялись расчеты энергетического ресурса, и цен (тарифов), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетического ресурса, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса.
<3> Доля размера экономии энергетических ресурсов рассчитывается исходя из размеров потенциальной экономии, указанных в приложении к настоящему Приказу министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, от реализации конкретных энергосберегающих мероприятий, определенных Сторонами в приложении N 1 к Контракту.
Исполнитель вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядные организации. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядными организациями.
1.9.Все работы в рамках настоящего Контракта должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации, Государственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта, технических регламентов и других действующих нормативных правовых актов и нормативных технических документов Российской Федерации, а также согласно техническим условиям и инструкциям заводов-изготовителей оборудования и материалов, используемых при исполнении настоящего Контракта.
2.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
2.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до достижения размеров экономии энергетических ресурсов Заказчика, указанных в пункте 1.5 настоящего Контракта.
2.2.Начальный и конечный сроки достижения размеров экономии, указанных в пункте 1.5 настоящего Контракта, а также промежуточные сроки достижения долей размеров экономии энергетических ресурсов Заказчика, указанных в пункте 1.6 настоящего Контракта, установлены в Календарном плане (Приложение N 4 к настоящему Контракту).
2.3.Сроки выполнения энергосберегающих мероприятий, предусмотренных настоящим Контрактом, указаны в Приложении N 1 к настоящему Контракту.
3.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Процент экономии расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном выражении, подлежащий уплате Исполнителю по настоящему Контракту, составляет ____% <4>.
--------------------------------
<4> Указывается процент фиксированной экономии (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 56.1 Федерального закона "О размещении заказов..."), либо фиксированный процент экономии (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 56.1 Федерального закона "О размещении заказов..."), либо процент экономии (в случае, предусмотренном пунктом 1 части 3 статьи 56.1 Федерального закона "О размещении заказов...") соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов в денежном выражении, который предложен Исполнителем на этапе отбора поставщика в целях заключения настоящего Контракта.
3.2.Расчеты по настоящему Контракту осуществляются по окончании расчетного периода по результатам достигнутого уровня экономии: при достижении долей размера экономии потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении, определенных в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Контракта, или превышения этого уровня Заказчик исполняет обязательства по оплате услуг, являющихся предметом настоящего Контракта.
3.3.Размер платежа по настоящему Контракту устанавливается как процент, указанный в пункте 3.1 настоящего Контракта, от достигнутого размера экономии расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов в стоимостном выражении, определенной на основании доли размера экономии в натуральном выражении, указанной в пункте 1.6 настоящего Контракта, и цен (тарифов) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившиеся за расчетный период, за который осуществляется оплата.
В целях оплаты по настоящему Контракту фактически сложившиеся за период исполнения Контракта цены (тарифы) на соответствующие энергетические ресурсы определяются как средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетических ресурсов и тарифов (цен), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетических ресурсов, сложившихся за период достижения доли размера экономии, за который осуществляется оплата, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса за этот период.
3.4.Дополнительная экономия энергетического ресурса, полученная за расчетный период и определяемая как произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, указанной в пункте 3.2 настоящего Контракта, и положительной разницы между размером фактически достигнутой за расчетный период в результате исполнения Контракта экономии в натуральном выражении и долей размера экономии в натуральном выражении, которая должна обеспечиваться Исполнителем в соответствии с пунктом 1.6 Контракта, распределяется между Сторонами в следующей пропорции:
- __% дополнительной экономии остается в распоряжении Заказчика;
- __% дополнительной экономии прибавляются к размеру платежа, подлежащего оплате Исполнителю в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Контракта <5>.
--------------------------------
<5> Процент дополнительной экономии, выплачиваемый Исполнителю, не может превышать процент экономии, предусмотренный пунктом 3.1 настоящего Контракта.
3.5.Условия настоящего Контракта по показателям экономии энергоресурсов считаются выполненными в полном объеме, если показатели экономии по каждому виду энергоресурса равны или превышают значения показателей, установленные пунктом 1.5 настоящего Контракта.
3.6.После окончания расчетного периода при условии достижения долей размера экономии энергоресурсов в натуральном выражении, установленных пунктом 1.6 настоящего Контракта, между Исполнителем и Заказчиком подписывается акт о достижения долей размера экономии за расчетный период.
После подписания акта достижения долей размера экономии Исполнитель несет гарантийные обязательства по достижению долей размера экономии энергоресурсов, установленных пунктом 1.6 настоящего Контракта, в следующих расчетных периодах до окончания срока действия Контракта при условии соблюдения установленных режимов работ, а также отсутствия нарушений со стороны Заказчика в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Контракта.
3.7.Для проведения расчета Исполнитель, в срок до _____ числа месяца, следующего за расчетным периодом, направляет Заказчику подписанный Исполнителем акт достижения долей размера экономии, акт сверки показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов за расчетный период, в том числе содержащий расчет фактической экономии энергетических ресурсов, а также выставляет счет на оплату по настоящему Контракту.
3.8.Заказчик в течение _____ рабочих дней со дня поступления акта достижения долей размера экономии и акта сверки показаний приборов учета обязано рассмотреть и подписать соответствующие акты, либо в письменном виде указать причину(ы), по которым данные акты не могут быть подписаны.
При наличии разногласий, акты сверки подписываются Заказчиком в течение 1 рабочего дня после устранения Исполнителем таких разногласий.
3.9.Подписанный между Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту является основанием для оплаты работы.
3.10.В течение _____ рабочих дней <6> со дня подписания Акта достижения долей размера экономии акта сверки и получения от Исполнителя счета на оплату Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем путем перечисления денежных средств на ее расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.
--------------------------------
<6> Срок оплаты по результатам достижения долей размера экономии/размера экономии должен составлять не менее 5 дней, но не более 30 дней со дня окончания соответствующего периода достижения долей размера экономии, за который осуществляются расчеты, или окончания срока действия контракта при достижении размера экономии, установленного пунктом 1.5 настоящего Контракта.
3.11.В случае, если в один и более (но не первый) расчетный(ые) период(ы) Заказчик не достигает долей экономии энергоресурсов, установленных пунктом 1.6 настоящего Контракта, по вине Исполнителя, то Заказчик освобождается от исполнения своих обязательств по оплате услуг в данный(ые) расчетный(ые) период(ы).
3.12.Окончательный расчет по настоящему Контракту осуществляется после достижения размеров экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении, указанных в пункте 1.5 настоящего Контракта, либо после превышения данного размера по итогам очередного расчетного периода, и после выполнения Исполнителем всех энергосберегающих мероприятий, указанных в Приложении N 1 к настоящему Контракту, в порядке, установленном пунктами 3.6 - 3.10 настоящего Контракта.
По истечении срока действия настоящего Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все расчетные периоды, составляется общий акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов за весь период срока действия Контракта.
Если фактические показатели экономии энергоресурсов за весь период срока действия Контракта равны или превышают размер экономии энергетических ресурсов, установленные в пункте 1.5 настоящего Контракта, то условия настоящего Контракта по показателям экономии энергоресурсов считаются выполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате услуг по оставшейся стоимости настоящего Контракта.
В целях осуществления окончательного расчета по Контракту Исполнитель направляет Заказчику дополнительно к документам, указанным в пункте 3.6 настоящего Контракта, Акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Контракта, либо заверенную Исполнителем копии Актов сдачи-приемки выполненных работ в случае, если данные Акты подписаны Сторонами ранее.
В последующие расчетные периоды при выполнении Исполнителем обязательств по достижению долей экономии энергетических ресурсов Заказчика, установленных пунктом 1.6 настоящего Контракта, Заказчик исполняет свои обязательства по оплате услуг в соответствии с пунктами 3.6 - 3.10 настоящего Контракта.
3.13.Если фактические размеры экономии энергоресурсов за весь период срока действия Контракта меньше показателей экономии энергетических ресурсов, установленных в пункте 1.5 настоящего Контракта, то условия настоящего Контракта по показателям экономии энергоресурсов считаются невыполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате услуг только за последний расчетный период при условии выполнения Исполнителем обязательств по достижению долей размера экономии, установленных пунктом 1.6 настоящего Контракта, за последний расчетный период.
Оставшаяся стоимость Контракта может быть выплачена при выполнении Исполнителем обязательств по достижению размера экономии энергетических ресурсов, установленных пунктом 1.5 настоящего Контракта в последующий 1 (один) расчетный период.
4.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИИ
4.1.Потребление энергетических ресурсов за _____ год, принимаемый в рамках настоящего Контракта в качестве базисного года, составляет:
- электрическая энергия - ______ кВтч;
- тепловая энергия - _________ Гкал;
- холодная вода - _______ куб. м;
- горячая вода - _______ куб. м или Гкал;
- природный газ - _______ куб. м.
Потребление энергетических ресурсов за базисный год определено на основании приборов учета, установленных на объектах заказчика и введенных в эксплуатацию в установленном порядке.
4.2.При отсутствии у Заказчика установленных и введенных в установленном порядке приборов учета какого-либо из используемых Заказчиком энергетического ресурса либо нескольких энергетических ресурсов (при условии необходимости установки таких приборов учета в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении...") Исполнитель обязан в соответствии с Перечнем энергосберегающих мероприятий, указанных в Приложении N 1 к настоящему Контракту, осуществить установку и ввод в эксплуатацию такого прибора (таких приборов) учета энергетических ресурсов.
При этом расчет фактического потребления, указанного в пункте 4.1 настоящего Контракта должен быть выполнен в следующем порядке.
После окончания полного календарного месяца, расчеты за потребление энергетического ресурса, в течение которого велись с использованием прибора (приборов) учета, установленного в соответствии с первым абзацем пункта 4.2 настоящего Контракта (далее - расчетный месяц), Стороны подписывают Акт сверки показаний приборов учета за расчетный месяц.
Фактическое потребление энергетического ресурса за базисный год, для учета которого в соответствии с первым абзацем пункта 4.2 настоящего Контракта установлен прибор учета, определяется как произведение объема потребленного энергетического ресурса за базисный год, указанного в Приложении N 3 к настоящему Контракту, на отношение объема потребления данного энергетического ресурса за расчетный месяц, определенного по прибору учета, к средневзвешенному объему потребления энергетического ресурса в соответствующем календарном месяце за три года, предшествующих году, в котором осуществлена установка прибора учета.
4.3.Фактическое потребление энергоресурсов за расчетный период после реализации энергосберегающих мероприятий определяется как разница между показаниями приборов учета, зафиксированных на _____ число в отчетах за потребленные энергоресурсы на начало расчетного периода и конец расчетного периода.
4.4.При осуществлении в течение срока действия Контракта замены приборов учета энергоресурсов, введенных в эксплуатацию на дату заключения настоящего Контракта, Заказчик обязан в 10-дневный срок письменно известить об этом Исполнителя с предоставлением копий Актов ввода приборов учета в эксплуатацию, заверенных печатью Заказчика.
4.5.Фактическая экономия энергоресурсов за расчетный период определяется как разница между фактическим объемом потребления энергоресурсов, определенном после реализации энергосберегающих мероприятий при помощи прибора учета используемого энергетического ресурса, и базисным объемом потребления энергоресурса за аналогичный период с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов, площади и объемов помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода). Порядок учета факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, установлен в Приложении N 5 к настоящему Контракту.
5.РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1.Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Контракту.
5.2.Исполнитель в течение _____ календарных дней после подписания настоящего Контракта обязан приступить к реализации Перечня энергосберегающих мероприятий.
5.3.При необходимости выполнения и согласования в установленном порядке проектной документации на реконструкцию инженерных сетей, модернизацию оборудования и др. Исполнитель выполняет эти работы собственными силами или привлекает субподрядные организации при условии выполнения пункта 1.8 настоящего Контракта.
При этом Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в вопросах реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в той части, которые не могут быть реализованы без действий Заказчика, в том числе: получение разрешений и согласований органов государственной власти и органов местного самоуправления, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и т.д.
В случае несвоевременного согласования проектной документации Заказчиком обязательства Исполнителя по срокам достижения экономии корректируются соответствующим образом.
5.4.Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех энергосберегающих мероприятий. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия с требованиями настоящего Контракта.
5.5.Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в сроки, определенные в Приложении N 1 к настоящему Контракту.
Изменение сроков выполнения работ допускается по согласованию Сторон, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту о внесении изменений в Приложение N 1 к настоящему Контракту.
В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, Исполнитель обязан письменно уведомить и представить Заказчику подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение ___ календарных дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, для продления срока выполнения работ.
5.6.Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю и его подрядчиков в помещения объектов для обследования, проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни или в иное время по согласованию Сторон.
Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя в помещения объектов Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния.
5.7.Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов, собственными средствами.
При выполнении работ Исполнитель обязан применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие техническим условиям, утвержденной и согласованной в установленном порядке проектной документации, государственным стандартам.
Исполнитель вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, изделия и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в проектной документации, при условии внесения изменений в проектную документацию в установленном порядке.
Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Исполнителем незамедлительно по требованию Заказчика.
При осуществлении работ Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.
5.8.Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого мероприятия, указанного в Перечне энергосберегающих мероприятий, в том числе о завершении реализации Перечня энергосберегающих мероприятий в целом.
Исполнитель в срок, не позднее _____ календарных дней до даты окончания работ по объекту направляет Заказчику письменное уведомление о завершении реализации Перечня энергосберегающих мероприятий и назначении времени сдачи работ с приложением Акта сдачи-приемки выполненных работ для дальнейшей эксплуатации.
Заказчик производит проверку объемов выполненных Исполнителем работ, зафиксированных в представленном акте. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах Заказчик возвращает их Исполнителю для устранения выявленных несоответствий.
При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение срока определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков.
5.9.Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за _______ рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Исполнитель составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Исполнителя не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Исполнителем без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Исполнитель за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Исполнителем актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
5.10.Исполнитель обязан предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ и модифицированного оборудования.
В течение _______ рабочих дней после завершения реализации энергосберегающих мероприятий, подтвержденной актом передачи объекта, Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования в случае аварий.
5.11.Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные Перечнем энергосберегающих мероприятий, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству в течение ____ лет, но не менее 1 года с момента истечения срока действия настоящего Контракта. Качество выполненных работ определяется соответствием выполненных работ Перечню энергосберегающих мероприятий, техническим условиям, государственным стандартам.
Гарантийные сроки на установленное оборудование определены соответствующей документацией, выданной изготовителями или другими лицами в установленном порядке.
При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя.
Исполнитель гарантирует, что результаты работ передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.
Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение _____ рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан не позднее ___ рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя.
При отказе Исполнителем от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Исполнителя, затраты, связанные с экспертизой несет Исполнитель. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд.
Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Исполнителя по настоящему Контракту объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Исполнитель устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности.
6.ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1.Право собственности на оборудование, установленное Исполнителем у Заказчика в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, является собственностью Исполнителя в течение срока действия Контракта.
6.2.По истечении срока действия Контракта право собственности на оборудование, созданное или установленное на Объектах, переходит в собственность Заказчика без всякой дополнительной платы. Исполнитель обязан передать Заказчику указанные усовершенствования и оборудование в исправном состоянии по акту приема-передачи оборудования.
6.3.В случае досрочного прекращения настоящего Контракта по инициативе Заказчика право собственности на оборудование Заказчик приобретает путем выкупа по остаточной стоимости.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2.За неисполнение Исполнителем обязательства по достижению определенной в Контракте доли размера экономии в течение соответствующего периода Исполнителю начисляется неустойка, рассчитанная как произведение одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, определяемой в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Контракта, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, который должен был быть обеспечен Исполнителем по Контракту в соответствующий период, и фактически достигнутым в результате исполнения Контракта в соответствующий период размером экономии в натуральном выражении, за каждый день просрочки.
7.3.Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или по причинам, зависящим от Заказчика.
7.4.Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему, а также за допущенные нарушения строительных норм и правил, государственных стандартов в области строительства и капитального ремонта, технических условий, а также иных нормативных правовых и технических документов.
7.5.Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии с настоящим Контрактом, за качество используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования.
7.6.Исполнитель несет риск отнесения затрат, произведенных в рамках исполнения настоящего Контракта, на собственные расходы в случае, если по истечении первого расчетного периода показатели экономии энергетических ресурсов, установленных пунктом 1.4 настоящего Контракта, не достигнуты.
7.7.В случае, если Исполнитель докажет путем проведения независимой экспертизы или составления двустороннего акта освидетельствования, что показатели экономии энергетических ресурсов не были достигнуты по причинам, зависящим от Заказчика, то он освобождается от рисков потери собственных затрат.
Вина Заказчика может быть доказана при осуществлении им следующих действий, не согласованных в письменном порядке с Исполнителем:
- нарушении режима работы и режима эксплуатации объекта;
- нарушении режимов работы и эксплуатации оборудования, правил техники безопасности;
- неисполнении пункта 4.4;
- увеличении площади объектов путем пристройки к существующим;
- изменении назначения помещений и объекта в целом по сравнению с тем, которое было до момента исполнения плана энергосберегающих мероприятий (в том числе сдача в аренду, субаренду своих помещений после исполнения плана энергосберегающих мероприятий);
- подключении дополнительных потребителей, как внутренним сетям, так и к наружным;
- существенном изменении (более 10% от существующего на дату заключения настоящего Контракта) количества работающего персонала в сторону его увеличения;
- полной или частичной модернизации и реконструкции инженерно-технического оборудования на более энергоемкое (например, замене светильников или ламп на светильники или лампы большей мощности) и др.
Нарушения фиксируются в Акте обследования объекта, который подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.
7.8.Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.9.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления непреодолимых явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, возникших после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.10.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение _______ календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.
7.11.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется Исполнителем, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине иных лиц.
8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
8.2.В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3.Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде ___________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.Зачет требований между Сторонами государственного Контракта не допускается.
9.3.В рамках настоящего Контракта не предусматривается компенсация Исполнителю, как участнику размещения заказа затрат, понесенных им при проведении подготовительных работ для формирования конкурсного предложения, предложения на аукцион, открытый аукцион в электронной форме или ответа на запрос котировок.
9.4.В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
9.5.В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.
9.6.В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Исполнителя.
9.7.В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Исполнителя обязана письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.
9.8.Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.9.Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее - корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Сторон Контракта.
9.10.Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению государственного Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующими государственными стандартами.
9.11.Настоящий Контракт составлен на _____ листах, в ______ (__) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9.12.К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложения
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67 Перечень
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67 Перечень
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67 Перечень
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67 Перечень
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67 Перечень
2011-11-07 Приложение к Приказу от 07 ноября 2011 года № 67 Перечень